İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele
  1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Yenimahalle (kırıkkale-merkez) Erbaş Ve Er Koğuşları Bakım Onarım İşi

Yenimahalle (kırıkkale-merkez) Erbaş Ve Er Koğuşları Bakım Onarım İşi

İhale No 326765
Sektör İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 26 Ağustos 2013
İhale Tarihi 2 Eylül 2013 14:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

DETAY Pazartesi 26.Ağustos.2013
KAYIT SIRA NUMARASI  28732
İŞİN TANIMI  YENİMAHALLE (KIRIKKALE-MERKEZ) ERBAŞ VE ER KOĞUŞLARI BAKIM ONARIM İŞİ
İŞİN MİKTARI  1 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER  İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE
İRTİBAT TELEFONLARI  0 318 233 0967-8093 FAX:0 318 233 3423
İHALE KOMİSYONU  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ  02 Eylül 2013 Pazartesi 14:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT  YOK
TESLİM YERİ  İL JANDARMA MOMUTANLIĞI / KIRIKKALE 871 NUMARALI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ   
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ   
TEDARİK USULÜ  4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
YAPILACAK İŞE AİT MAHAL LİSTESİ, İDARİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞME TASARISI İDAREDEN TESLİM ALINACAKTIR.
AÇIKLAMALAR
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI YENİMAHALLE ERBAŞ VE ER KOĞUŞLARI BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığı Yenimahalle erbaş ve er koğuşları bakım ve onarım işini kapsar.

2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü tarafından hazırlanan mahal listesi , ve idarece hazırlanan idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.

3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.

5. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Mahal listesi ve idari şartnamede çelişen hususlarda, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünce hazırlanan mahal listesine uyulacaktır.

6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE,TSEK, CE veya ISO belgelerinden birine sahip olacaktır. 

7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.

14. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

16. Erbaş ve er koğuşları;

16.1. İnşaat İmalatları;

16.1.1. Poz.Nu.21.210: Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturtma çatı yapılması; Koğuşun mevcut çatısı aktarılacak ve bozuk olan kısımlar yenilenecektir.

16.1.2. Poz.Nu.22.001: İç kapılara 1. sınıf beyaz çam kerestesinden masif kapı kasa ve pervaz yapılması ve yerine konulması; Koğuşların bakım ve onarımı için yukarıda verilen poz numarasında belirtilen malzeme ile 10 Adet ahşap kapı kasası yapılacaktır.

16.1.3. Poz.Nu.22.009/3B: Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla presli, köknar dolgu çıtalı iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması; Koğuşların bakım ve onarımı için 10 Adet kapı yapılacaktır, kapılan açık sütlü kahve renginde imal edilecektir.

16.1.4. Poz.Nu.24.002; 12 no’lu çinko levhadan 120 mm. Çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti; Mevcut koğuş çatısına düşey yağmur borusu yapılacaktır.

16.1.5. Poz.Nu.24.012; 12 no’lu çinko levhadan 155 mm. Çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti; Mevcut koğuş çatısına yatay yağmur olukları yapılacaktır.

16.1.6. 25.048/1A Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg. macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması; Koğuş binasının tüm duvarları ile tavanı ve yeni yapılacak geçiş koridoru boyanacaktır. İç duvarlar RAL 9003 beyaz renk olacak, koridorlar yerden 1,20 m'ye kadar TVT boya standardı G115 sütlü kahve renginde olacaktır. Diğer tüm alanlar RAL 9003 beyaz renk olacaktır.

16.1.7. Poz.Nu.26.005/025A 30x30 ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile); WC ve duş ile tüm koğuşlar ve koridorların yer döşemesi idarenin istediği renk ve desende seramikle kaplanacaktır.

16.1.8. Poz.Nu. 26.006/103A; 25x40 cm. ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında); WC ve duş duvarları yerden dört sıra yükseklikte idarenin istediği renk ve desende seramikle kaplanacaktır.

16.1.9. Poz.Nu.27.501/MK 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması(Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında); Yeni yapılacak ara geçiş koridorunun içi ve dışına yukarıda poz numarası verilen malzeme ile sıva yapılacaktır.

16.1.10. Poz.Nu. 27.528/3 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm. Kalınlığında saten alçı kaplama yapılması; Koğuşun tüm duvarları ile ara geçiş koridor duvarlarına alçı çekilecektir.

16.1.11. Poz.Nu.27.531/1 Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (Sönmüş kireç torbalı); Yeni yapılacak ara geçiş koridoruna yukarıda poz numarası verilen malzeme ile sıva yapılacaktır. 

16.1.12. Poz.Nu.Y.18.001/C04 135 mm. Kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması; Ara geçiş koridoru ile koğuş koridorunun sonundaki kapının yerine 190x135x190 mm ebatlarında tuğla ile duvar örülecektir. 

16.1.13. Poz.Nu.Y.23.241 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen); Üç adet duş kapısı ile altı adet koğuş penceresine PVC doğrama yapılacaktır. PVC doğramalarda kullanılan camlar buzlu cam olacaktır.

16.1.14. Mevcut erbaş ve er koğuş binasının dış cephesi mevcut eski boya renginde boyanacaktır. Mevcut dış cephede yapılması gereken onarımlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

16.1.15. Erbaş ve er WC/banyosundan koğuşların bulunduğu bölüme yukarıda poz numarası verilen malzemeler ile koridor yapılacak ve koridora yukarıda poz numarası verilen malzeme ile kapı imal edilecektir. Koğuşların en arka kısmında bulunan metal malzemeden imal kapı yerinden sökülerek yerine yukarıda poz numarası verilen malzeme ile duvar imal edilecek, üst kısmına 16.1.13’ncü maddede poz numarası belirtilen malzeme ile pencere yapılacaktır. 

16.2. Elektrik İmalatları; 

16.2.1. Poz.Nu.735-102 Güvenlik hatlı priz sortisi; giriş holüne monte edilecektir.

16.2.2. Poz.Nu. 742-102 Tip B1 tavan armatürü; Koğuşlar, giriş holü, WC ve banyolara monte edilecektir.

16.2.3. Poz.Nu. 742-130 360 derece Tavan tipi sıva üstü hareket sensörü; Yeni yapılacak koridora monte edilecektir.

16.2.4. Poz.Nu. 742-247 Floresan armatür S1 petekli-1x40 W; Koğuşlar, giriş holü, WC ve banyolara monte edilecektir. Kullanılacak tüm armatür ampulleri tasarruf özellikli olacaktır.

16.2.5. Yapılacak tüm elektrik tesisat işleri sıva altında yapılacaktır. Sıva üstünden elektrik hattı döşemesi yapılmayacaktır. Mevcut sıva üstü hatların tamamı iptal edilecektir.

16.3. Makine İmalatları; 

16.3.1. Poz.Nu.0.73-202 Ayna (kristal cam) 40x60 cm.,

16.3.2. Poz.Nu.201-106 Dikişli Siyah Boru 1”,

16.3.3. Poz.Nu. 201-107 Dikişli Siyah Boru (vidalı 1 ¼”),

16.3.4. Poz.Nu.201-108 Dikişli Siyah Boru 1 ½”,

16.3.5. Poz.Nu.201-400 Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli,

16.3.6. Poz.Nu.204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su boru ½” 20/3, 4 mm,

16.3.7. Poz.Nu.204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su boru ¾” 25/4, 2 mm,

16.3.8. Poz.Nu. 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1” 32/5, 4 mm,

16.3.9. Poz.Nu. 204-3105 Pn 20 polipropilen boru 1 ¼ “ 40/6,7 mm,

16.3.10. Poz.Nu.204-3300 Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli,

16.3.11. Poz.Nu.210-623 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 15 mm)

16.3.12. Poz.Nu.210-624 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm)

16.3.13. Poz.Nu. 210-625 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm)

16.3.14. Poz.Nu. 210-626 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm)

16.3.15. Poz.Nu. 210-627 Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 mm)

16.3.16. Poz.Nu. 216-302 Sirkülasyon pompası, 1500 d/d (2.1-. m3/h, 0.40-0.90 mSS),

16.3.17. Poz.Nu. 224-102 Otomatik hava alma cihazı, buhar için, vidalı (çap.20 mm.),

16.3.18. Poz.Nu.231-101 Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap:15 mm-50 mm),

16.3.19. Poz.Nu.231-201 Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap:15 mm-50 mm),

16.3.20. Poz.Nu.241-3021 (1 ¼”) 42 Q mm. -9 mm. Elastometrik poliolefin köpüğü esaslı prefabrik boru yalıtımı,

16.3.21. Poz.Nu.165-722 Panel radyatör, (Tip 22) 500, (11 Adet)

16.3.22. Poz.Nu.169-100 Radyatör duvar konsolu. (TS-1107),

16.3.23. Poz.Nu.170-101 Düz tip radyatör musluğu (çap:15 mm (1/2”))

16.3.24. Poz.Nu.171-101 Düz tip radyatör rakoru (çap:15 mm, (1/2”))

16.3.25. Poz.Nu.172-101 Gömme anahtarlı radyatör pürjörü,

16.3.26. Halihazırda mevcut misafirhane binasında bulunan kalorifer kazanından yukarıda poz numarası belirtilen tesisat malzemeleri, sirkülasyon pompası ile erbaş ve er koğuşlarına sıcak su hattı çekilecektir. Tüm odalara yukarıda poz numarası verilen radyatör monte edilecektir. Mevcut binadan erbaş ve er koğuşlarına çekilecek hattın kazılması ve yeniden kapatılması yüklenici firmaya aittir. Hat montajı 16.1’nci maddede poz numaraları yazılı malzemeler ile yapılacaktır.

17. WC/banyo ve koğuşlarda kullanılacak seramik malzemelerin numuneleri idare tarafından yükleniciye yer teslim aşamasında verilecektir.

18. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Yer teslim tutanağının yayımlanmasına müteakip 3 (üç) takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.

21. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (30) takvim günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

22. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir. 

23. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

24. . Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu, %0,948 oranında sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 

25. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. İşin gecikmesi halinde yükleniciden her gün için binde iki (% 0,2) oranında gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

26. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 4 sayfa ve 26 maddeden ibarettir.
 
 
NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)