2012/84335 - Mutfak Malzemesi Satın Alınacaktır

MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İçişler i B a ka nlığ ı J a nda r ma Genel K o muta nlığ ı J a nda r ma K o ma n do O kulu Ve Eğ it im M er kez i
K o muta nlığ ı ( f o ça /iz mir)
26 Kalem Mutfak Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/84335
1-İda re nin
a) Adresi : İsmet Pasa Mh. Mersinaki Cd. 35650 Foça / Izmir
b) Telefon ve faks numarası : 2328121109 - 2328122099
c) Elektronik Posta Adresi : Ihlkomegt104@Jandarma.Gov.Tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Jandarma Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanliği 460
Nu.Li Taşinir Mal Saymanliği Deposu Foça/Izmir
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin Imzalanmasini Müteakip Işe Başlama Talimatinin Tebliğ Edildiği Tarihi Takip Eden Günden Itibaren 15 (Onbeş) Takvim Günü Içerisinde, Defaten Teslim Edilecektir. 10.3.2. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil Ve Şartlari; 10.3.3.Mal Teslimatlari, Teslim Süresi Içinde Teslime Başlanan Tarihten Itibaren 4 (Dört) Iş Günü Içerisinde Tamamlanir. Aksi Halde Mal Teslimi Durdurularak O Ana Kaar Teslimati Yapilan Mallarda Idarece Dişari Çikarilir Ve Idarenin Bu Konuda Yapmiş Olduğu Masraflar Yükleniciden Ayrica
Tahsil Edilir. Bu Uygulama Sonucunda Malda Meydana Gelebilecek Zarar, Hasar Ve Kayip Ve Ziyandan Dolayi Yüklenici Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz . Iş Artişi Ve Ihtarli Süre Kapsaminda Teslim Edilebilecek Mal Ve Hizmetlerde De Ayni Hüküm
Uygulanir. Bu Maddenin Uygulanmasindan Mali Geçici Olarak
Teslim Alan Birimler Ihale Yetkilisine Karşi Sorumludur. 10.3.4. Yüklenici Teslim Etmiş Olduğu Mali; Yürürlükteki Mal Alimlari Kalite Güvence, Denetim, Muayene Ve Kabul Işlemleri Yönergesinde Muayeneye Başlanmayacaği Belirtilen Şartlar Ve Muayene Sonucu Red Edilme Hali Dişinda Geri Alamaz.
10.3.5.Yüklenici Getirdiği Malin Reddi Halinde; Red Edilen Malin
Yerine Normal Teslim Süresi Içerisinde Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Malini Alip Yenisini Getirmekte Veya Itiraz Muayenesi Istemekte Serbesttir. 10.3.6.Yüklenicinin, Sözleşmeye Uygun
Olarak Mali Süresinde Teslim Etmedigi/Işi Süresinde Bitirmedigi Takdirde Idare Tarafindan En Az On Gün Süreli Yazili Ihtar Yapilarak Gecikilen Her Takvim Günü Için Sözleşme Bedelinin
%0,05 - (Onbindebeş) Oraninda Gecikme Cezasi Uygulanir. Normal
Teslim Süresi Dolmuşsa Verilecik Ihtarli Süre Içerisinde Bir Defa
Olmak Üzere Getirilecek Mallarin Muayenesi Yapilir 10.3.7.Ihtarli
Süre Sonunda Da Taahhütün Şartname/Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Halinde, Ayrica Protesto Çekmeye Ve Hüküm Almaya Gerek Kalmaksizin Kesin Teminati Gelir Kaydedilir Ve Sözleşme Feshedilerek Hesabi Genel Hükümlere Göre Tasfiye Edilir. Ayrica Yüklenici Hakkinda 4735
Sayili Kamu Ihale Sözleşmeleri Kanunun 22 Nci Maddesi Hükümleri Tatbik Edilir. 10.3.8.Getirilen Malin Muayene Sonucu Red Edilmesi Halinde Yüklenici Muayene Sonucunu Kendisine Tebliğ Edildiği Tarihi Takip Eden Günden Itibaren (7) Iş Günü Içinde Mali Bulunduğu Yerden Teslim Alip Kaldirmak Zorundadir. Aksi Halde Geçen Her Gün Için Sözleşme Bedelinini %0.05 (Onbindibeş) Oraninda Ceza Istihkakindan Kesilecektir. Ancak Cezali Müddet Hiçbir Şekilde On Günü Geçemez. Geçtiği Takdirde Teslim Yerindeki Muhakemat Müdürlüğü Vasitasiyla Gerekli Yasal Işlemler Başlatilacaktir. Geçen Süre Içerisinde Malin Miktarinin Eksilmesi Veya Evsafini Kaybetmesinden Dolayi Alici Birlik Sorumlu Olmayacaktir. Bu Süre Içerisinde Mallarin Teslim Alinmamasi Halinde, Idarece Kişla Dişinda Çikarilabileceği Gibi Hiç Bir Sorumluluk Altina Girilmeksizin Mevcut Depolarda Muhafazasina Devam Edilebilir. Idare Bununla Ilgili Hertürlü Masrafi Yükleniciden Tahsil Edebilir. Yüklenici Süresinde Geri Almadiği Mallara Ilişkin Olarak Idareden Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz. 10.3.9.Teslim Süresinin Son Günü(Ihtarli Süre Dâhil) Resmi Tatile Rastlarsa, Tatili Izleyen Ilk Iş Günü Mal Teslimi Yapilabilir. Bu Takdirde Ceza Uygulanmaz. Ihtarli Süre Malin Teslim Edilebileceği Son Günü Takip Eden Ilk Iş Gününden Itibaren Başlatilir. Teslim Edilen Malin Red Olmasi Durumunda Teslim Süresi Sona Ermiş Ve Muayene Sonucu Tebliğ Edilmiş Ise Yüklenicinin Itiraz Muayenesi Talep Etmesi Için 2 (Iki) Iş Günü Beklenecek, Itiraz Edilmemesi Halinde Yükleniciye Muayene Sonucunun Tebliğini Takip Eden Ilk Iş Gününden Itibaren Başlatilmak Üzere Ihtar Çekilecektir. 10.3.10.Muayene
Sonuçlarinda Yapilacak Itirazlarda; Itiraz Muayenesi Ayri Bir Teslimat Gibi Değerlendirilmeyecek Olup, Ayni Muayenenini Devami Gibi Değerlendirilecektir. Ayrica Bir Süre Hesabi Yapilmayacaktir. 10.3.11. Getirilen Malzemelrin Her Bir Kalemi Ayni Marka Ve Modelde Olacaktir. Her Bir Kalemdeki Malzemeye Takilacak Yedek Parça Ve Aksesuarlarda Kendi Içinde Ayni Marka
Ve Modelde Olacaktir. 10.3.12.Bu Tip Sözleşme Hükümlerince
Fazla Alim Yapilmasi Halinde Yüklenici Firma Öncelikle Idari Şartnamenin 2nci Maddesinde Belirtilen Miktari Teslim Etmek Zorundadir. Ancak Yüklenici Istenildiği Takdirde Asil Mal Miktari Ile Fazla Alim Miktarinin Ayni Anda Teslim Edebilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Jandarma Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanliği
Foça/Izmir
b) Tarihi ve saati : 15.08.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Komando Okulu
Ve Eğitim Merkezi Komutanliği Foça/Izmir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanliği Foça/Izmir (İdare Görevlisine teslim edilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.