İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Mutfak Dolabı Komple Yapım İşi

İhale No 721816
Sektör İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 18 Haziran 2014
İhale Tarihi 26 Haziran 2014 09:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

DETAY Çarşamba 18.Haziran.2014
KAYIT SIRA NUMARASI  32499
İŞİN TANIMI  MUTFAK DOLABI KOMPLE YAPIM İŞİ
İŞİN MİKTARI  2 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER  İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE
İRTİBAT TELEFONLARI  03182330967/ 8093-8161
İHALE KOMİSYONU  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ  26 Haziran 2014 Perşembe 09:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT  VAR
TESLİM YERİ  KIRIKKALE İL J.K.LIĞI - ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI LOJMANLARI
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ  15 TL
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ   
TEDARİK USULÜ  4734 SAYILI KİK, MADDE: 21/d, PAZARLIK USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
KIRIKKALE İL J.K.LIĞI, ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI LOJMANLARINA İKİ ADET KOMPLE MUTFAK DOLABI YAPIM İŞİ
AÇIKLAMALAR
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI LOJMANLARI İÇİN 2 ADET KOMPLE MUTFAK DOLABI YAPIM İŞİNE AİT EVSAF VE ÖZELLİKLER İLE İDARİ HUSUSLAR

1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çelebi İlçe J.K.lığı lojmanlarına 2 adet komple (mermer tezgah ve evye dahil) mutfak dolabı yapım işini kapsar.

2. Yapım işi, İdare tarafından hazırlanan lojman dolap yapım planında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.

3. Yapım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme montaj yapılacak lojman binasına getirilecektir.

5. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. 

6. Yüklenici firma ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. 

7. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

8. İdarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

9. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

10. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

11. İmalat-yapım sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması, nakliye ile ilgili çarpmalardan meydana gelecek çizik vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin onarımı ve temizlenmesi sağlanacaktır. Yapım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

12. Yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.

13. Evsaf ve özellikler ile dolap yapım planlarında belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

14. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

15. Çelebi İlçe J.K.lığı Lojmanına 2 Adet Mutfak Dolabı Yapım İşi;

15.1. Gövde suntalam malzemeden imal kapaklar balon pres (membran) malzemeden imal edilecektir. Üst dolpa EK planda şekli belirtilen 281 cm. uzunluğunda 80 cm. yüksekliğinde ve 35 cm. derinliğinde olacaktır.

15.2. Tezgah altı dolap EK planda şekli belirtilen 237 cm. uzunluğunda 90 cm. yüksekliğinde 60 cm. derinliğinde olacaktır.

15.3. Tezgah üstü mermer Ek planda şekli belirtilen 237 cm. uzunluğunda düz modelde 66 cm. derinliğinde olacaktır.Tezgah altı dolabın üzerine piyasa muadili mermer kalınlığında mermer plaka ile 1 (BİR) adet oluklu paslanmaz çelik malzemeden imal sağ/sol su damlalıklı evye tezgah yapılacaktır. Mermer tezgahın etrafına suların dışarı taşmasını engellemek amacıyla piyasa muadili mermer kalınlığında önde üst yüzeyleri oval olmak üzere tezgah mermeri özelliklerinde yükselti yapılacak ve mermer ile mevcut duvara yalıtımı yapılarak monte edilecektir

15.4. Yapılacak mutfak dolabı ve tezgah üstü mermer ile ilgili tüm hususlar EK’te bulunan dolap yapım planında belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

15.5. Yapılacak dolabın rengi yüklenicinin mevcut kataloğunda bulunan renklerden idare tarafından seçilecek, tezgah mermeri doğal mermer (beyaz renkte) olacaktır.

15.6. Üst dolap duvara, piyasada mevcut uygun malzeme ile monte edilecek, alt dolaba en az 5 adet önde, 5 adet arkada olmak üzere toplam 10 adet paslanmaz krom malzemeden imal en az 8 cm. yüksekliğinde ayak monte edilecektir.

15.7.Alt dolaba ait ayakların görünmemesi amacıyla EK planda belirtilen ölçülerde MDF malzemeden imal en az 1,8 cm. genişliğinde en az 8 cm. yüksekliğinde kapak yapılarak monte edilecektir.

16. Dolaba ait tüm ölçüler yerinde alınacak, ve montaj işleminin tamamı yükleniciye ait olacaktır. 

17. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (30) otuz takvim günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

18. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2( iki ) yıl süre ile malzeme ve imalat hatalarına karşı garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip 871 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. 

19. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

20. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 

21. Yapılacak imalatın muayenesi İl J.K.lığınca kadrosuz oluşturulan Muayene Komisyon Başkanlığınca JGY: 331-4 J.Gn.K.lığı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönergesi esaslarına göre yapılacak olup, istekli/yüklenici tarafından söz konusu yönerge idarede görülebilecektir. 

22. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

23. 2014 mali yılında yüklenicinin hak edişi Maliye Başkanlığınca ödeneklerin açılmasına müteakip ödenecektir. Teslim edilecek malların/yapım işinin kat’i kabulünü müteakip, 871 Nu’lı Taşınır Mal Saymanlığınca tanzim edilecek yasal belgelere istinaden Maliye Kısım Amirliğince tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Kırıkkale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce havale edilmek suretiyle Türk Lirası üzerinden ödenecektir.

24. 26 Şubat 2013 tarihli ve 122 Seri Nu.lı KDV Genel Tebliği Esaslarına Göre 5/10 oranında KDV Tevkifatı uygulanacaktır.

24. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 3 sayfa ve 22 maddeden ibarettir.
 
 
 
NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)