İşin Adı : MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİ

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN 22/d

İdare Adı : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Adres : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Org.Canip İskilipgil Kışlası Mamak/ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Malın Niteliği ve Türü : MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİ

Malın Miktarı : 50 KALEM

Mal Teslim Yeri : MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı

İhale Yeri : MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı Doğrudan temin kom.

İhale Tarihi : 25.5.2017 10:00:13

İhale İlanı Metni

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİ  İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NO	TANIM	ÖLÇ.BRM.
1	EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI	M3
2	PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ	M2
3	ALUMİNYUM VE PVC DEN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ	M2
4	135 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA ( 190X190X135 MM ) İLE DUVAR BOŞLUĞU ÖRÜLMESİ VE SIVASININ YAPILMASI	M2
5	PLASTIK DOĞRAMA IMALATI YAPILMASI YERINE KONULMASI VE DEMİR MUHAFAZA KORKULUĞU YAPILMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFILLERINDEN HER ÇEŞIT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERI IMALAT) (PVC HAMMADDESI KURŞUN IHTIVA ETMEYEN)	KG
6	PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 16 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI GÜNEŞ VE ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI	M2
7	VİNİL KAPLI TAVAN KAROSU İLE ASMA TAVAN YAPILMASI (60X60X0.8)	M2
8	C25 ÇİMENTO DOZLU 5 CM TESVİYE TABAKASI YAPILMASI	M2
9	33 X 33 CM ANMA EBATLARINDA,HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİGİNDE, I.KALİTE,RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖSEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPISTIRICISI İLE)	M2
10	NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI	TON
11	MEVCUT SIVALI YÜZEYLERE MİNERAL SIVA  YAPILMASI	M2
12	BRÜTBETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)	M2
13	ALÇI SIVA YAPILMASI VE ÜZERİNE 3 MM KALINLIĞINDA SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI	M2
14	ESKİ PLASTİK VE SENTETİK BOYALI YÜZEYLERE SU BAZLI ASTAR SÜRÜLEREK İKİ KAT İPEKMAT SU BAZLI PLASTİK BOYA İLE BOYANMASI(İÇ CEPHE)	M2
15	50 CM ÇAPINDA ALUMİNYUM KOMPOZİT LEVHA ÜZERİNE FOLYO BASKI İLE ALBÜM NUMARASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI	AD
16	90*210 ÇELİK KAPI YAPILMASI VE DEMİR PROFİLLER İLE MUHAFAZA KAPISI YAPILMASI	AD
17	BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN C25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)(Y.16.050/05)	M3
18	AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI	M2
19	DEMİR YÜZEYLERE BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI	M2
20	0.5MM FABRİKASYON BOYALI SAC İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI FENERLERİ DİPLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	M2
21	0,5 MM KALINLIKTA FABRİKASYON BOYALI  SAC İLE YAKALI MONOBLOK YAĞMUR OLUĞU ( EKSİZ ) YAPILMASI VE VE YERİNE TESPİTİ	M
22	MEVCUT YAĞMUR BORUSUNUN DEMONTAJI YERİNE Ø 100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ	MT
23	30X10XSERBEST BOY CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ	MT
24	18MM  SUNTA LAM (KENARLARI 2MM PVC BANTLI) İLE ARKALIK TEMİNİ VE MONTAJI(15X100CM)	M
25	1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY(TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
26	1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x6 mm2 (TS IEC 60502-1)	MT
27	KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 3X2,5mm2 (NHXMH) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
28	RG6-U6 KOAKSİYAL KABLO TEMİNİ VE MONTAJI	MT
29	3 FAZLI  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
30	63A LİK KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE MONTAJI	AD
31	KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X25 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD
32	MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A.(3KA)  (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
33	MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)  (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
34	PARAFUDR SİGORTA (5KA) KENDİLİĞİNDEN KORUMALI TEMİNİ VE MONTAJI	AD
35	PVC KABLO KANALI(10LUK) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
36	UPS PRİZ (PVC KANAL ÜZERİNE) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
37	SIVA ALTI KOMUTATÖR ANAHTAR TEMİNİ VE MONTAJI	AD
38	SIVA ALTI TEKLİ  ANAHTAR TEMİNİ VE MONTAJI	AD
39	SIVA ALTI NORMAL PRİZ  ( PVC KANAL ÜZERİNE VE DUVARA GÖMME) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
40	2'Lİ DATA VE TELEFON GRUP PRİZ( PVC KANAL ÜZERİNE) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
41	60*60 SIVA ALTI KARE LED ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI	AD
42	E27 DUYLU GLOBE ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI	AD
43	TOPRAKLAMA KABLOSU TEMİNİ VE MONTAJI	MT
44	SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI	AD
45	50*40*20cm(BOY*GENİŞLİK*DERİNLİK) EBATLARINDA SIVA ÜSTÜ SAC DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI	AD
46	PANEL TİP RADYATÖR PETEKLERİN TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI (TİP 22 PKKP),600 mm	M
47	ANA HAT İÇİN 3/4" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	M
48	ANA HAT İÇİN 1" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	M
49	ANA HAT İÇİN 1" KÜRESEL VANA TEMİNİ VE MONTAJI	AD
50	1/2" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE MONTAJI	M
51	KULLANILAN TÜM BORULARIN MONTAJINDA KULLANILAN FİTTİNGS VE TESPİT MALZEMESİ İLE CONTA KARŞILIĞI OLARAK MONTAJLI BORU TUTARININ %30' U ÖDENECEKTİR.	%

 

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİ. MAHAL LİSTESİ
İŞİN TANIMI		MAHALLER
		İÇ CEPHE	DIŞ CEPHE	ÇATI
1	EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI		√
2	PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ		√
3	ALUMİNYUM VE PVC DEN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ	√	√
4	135 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA ( 190X190X135 MM ) İLE DUVAR BOŞLUĞU ÖRÜLMESİ VE SIVASININ YAPILMASI	√	√
5	PLASTIK DOĞRAMA IMALATI YAPILMASI YERINE KONULMASI VE DEMİR MUHAFAZA KORKULUĞU YAPILMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFILLERINDEN HER ÇEŞIT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERI IMALAT) (PVC HAMMADDESI KURŞUN IHTIVA ETMEYEN)	√	√
6	PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 16 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI GÜNEŞ VE ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI	√	√
7	VİNİL KAPLI TAVAN KAROSU İLE ASMA TAVAN YAPILMASI (60X60X0.8)	√
8	C25 ÇİMENTO DOZLU 5 CM TESVİYE TABAKASI YAPILMASI	√
9	33 X 33 CM ANMA EBATLARINDA,HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİGİNDE, I.KALİTE,RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖSEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPISTIRICISI İLE)	√
10	NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI	√	√
11	MEVCUT SIVALI YÜZEYLERE MİNERAL SIVA  YAPILMASI		√
12	BRÜTBETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)		√
13	ALÇI SIVA YAPILMASI VE ÜZERİNE 3 MM KALINLIĞINDA SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI	√
14	ESKİ PLASTİK VE SENTETİK BOYALI YÜZEYLERE SU BAZLI ASTAR SÜRÜLEREK İKİ KAT İPEKMAT SU BAZLI PLASTİK BOYA İLE BOYANMASI(İÇ CEPHE)	√
15	50 CM ÇAPINDA ALUMİNYUM KOMPOZİT LEVHA ÜZERİNE FOLYO BASKI İLE ALBÜM NUMARASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI		√
16	90*210 ÇELİK KAPI YAPILMASI VE DEMİR PROFİLLER İLE MUHAFAZA KAPISI YAPILMASI		√
17	BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN C25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)(Y.16.050/05)	√	√
18	AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI		√
19	DEMİR YÜZEYLERE BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI		√	√
20	0.5MM FABRİKASYON BOYALI SAC İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI FENERLERİ DİPLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI			√
21	0,5 MM KALINLIKTA FABRİKASYON BOYALI  SAC İLE YAKALI MONOBLOK YAĞMUR OLUĞU ( EKSİZ ) YAPILMASI VE VE YERİNE TESPİTİ			√
22	MEVCUT YAĞMUR BORUSUNUN DEMONTAJI YERİNE Ø 100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ		√	√
23	30X10XSERBEST BOY CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ		√
24	18MM  SUNTA LAM (KENARLARI 2MM PVC BANTLI) İLE ARKALIK TEMİNİ VE MONTAJI(15X100CM)	√
25	1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY(TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI	√	√
26	1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x6 mm2 (TS IEC 60502-1)		√
27	KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 3X2,5mm2 (NHXMH) TEMİNİ VE MONTAJI	√
28	RG6-U6 KOAKSİYAL KABLO TEMİNİ VE MONTAJI	√
29	3 FAZLI  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI		√
30	63A LİK KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE MONTAJI		√
31	KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X25 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI		√
32	MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A.(3KA)  (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI		√
33	MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)  (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI		√
34	PARAFUDR SİGORTA (5KA) KENDİLİĞİNDEN KORUMALI TEMİNİ VE MONTAJI		√
35	PVC KABLO KANALI(10LUK) TEMİNİ VE MONTAJI	√
36	UPS PRİZ (PVC KANAL ÜZERİNE) TEMİNİ VE MONTAJI	√
37	SIVA ALTI KOMUTATÖR ANAHTAR TEMİNİ VE MONTAJI	√
38	SIVA ALTI TEKLİ  ANAHTAR TEMİNİ VE MONTAJI	√
39	SIVA ALTI NORMAL PRİZ  ( PVC KANAL ÜZERİNE VE DUVARA GÖMME) TEMİNİ VE MONTAJI	√
40	2'Lİ DATA VE TELEFON GRUP PRİZ( PVC KANAL ÜZERİNE) TEMİNİ VE MONTAJI	√
41	60*60 SIVA ALTI KARE LED ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI	√
42	E27 DUYLU GLOBE ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI		√
43	TOPRAKLAMA KABLOSU TEMİNİ VE MONTAJI		√
44	SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI		√
45	50*40*20cm(BOY*GENİŞLİK*DERİNLİK) EBATLARINDA SIVA ÜSTÜ SAC DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI		√
46	PANEL TİP RADYATÖR PETEKLERİN TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI (TİP 22 PKKP),600 mm	√
47	ANA HAT İÇİN 3/4" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	√
48	ANA HAT İÇİN 1" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI	√	√
49	ANA HAT İÇİN 1" KÜRESEL VANA TEMİNİ VE MONTAJI		√
50	1/2" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE MONTAJI	√

 

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİ ÖZEL GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İÇİNDEKİLER

 

 

1. KONU
2. GENEL HUSUSLAR
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI
5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
6. GARANTİ ŞARTLARI

 

 

ŞARTNAME NUMARASI: 2017/7

 

 

 

 

İŞİN TANIMI: MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİ.

YERİ:  MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

MADDE 1. KONU: 

          

Bu Teknik Şartname 2002-TLS-BET-138 Albüm Numaralı Telsiz Parkı Genel Bakım Onarımı İşi ve diğer hususları kapsar.

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

 

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacaktır.

2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.

2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir. İdareye 5 adet şartnamesine uygun numune sunulacak idarece onaylanan malzeme uygulamada kullanılacaktır. Seçim yapılamaması durumunda idarece yüklenici firmaya gösterilecek olan numune uygulamada kullanılacaktır. 

2.7 Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8 Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9 Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

2.11. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı-montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.12. İmalat sırasında gerekli önlemler alınarak mevcut malzemelere zarar verilmeyecek, maskeleme yapılacak, kirletilen ve zarar verilen alanlar yüklenici tarafından temizlenerek eski haline getirilecektir.

2.13. Tesisat sökümü sırasında mahallere zarar verilmeyecek verilen zarar yüklenici tarafından onarılacaktır.

 

 

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1. EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI

 

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dâhil (Taşımalar hariç) 1m³ fiyatı.Kazı şartnamesinde açıklanan yumuşak toprak sınıfı için uygulanır.

 

NOT:

1. Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde ) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (Koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetimi elemanı tarafından yerinde yapılacak tespit ve teknik gereçleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
2. Kazı esnasında çıkan kablo hattı vb. şeylere zarar verilmeyecektir.Verilen zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

3.2. PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ

           

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj malzemesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, hertürlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil, parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: SÖKÜLEN TAŞ VE PLAKLAR ALANI ÖLÇÜLEREK HESAPLANIR.

NOT:Malzemelere zarar verilmeden sökülecektir.Malzemeler idarenin belirlediği alana koyulacaktır.

3.3. ALÜMINYUM VE PVC DEN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ

 

PVC ve alüminyum pencere doğramasının yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemenin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil Alüminyum ve PVC’den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m2 fiyatı.

NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

 

3.4. 135 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA ( 190X190X135 MM ) İLE DUVAR YAPILMASI

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, araç ve gereç giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.(2015)

NOT:Tuğla yüzeylerine kaba ve ince sıva yapılacaktır.

 

3.5. PLASTIK DOĞRAMA IMALATI YAPILMASI YERINE KONULMASI VE DEMİR MUHAFAZA KORKULUĞU YAPILMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFILLERINDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERI IMALAT) (PVC HAMMADDESI KURŞUN İHTİVA  ETMEYEN)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan PVC hammaddesi 70 mm kalınlığında, 5 odacıklı, 113mm’lik kasa-kanat yüksekliğinde, kurşun ihtiva etmeyen sert PVC profillerden plastik doğramalar ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanaklı, yüzeyler pürüzsüz olmalıdır.  PVC profillerden mamul ana profili (standartlara göre et kalınlığı ‘’A’’ sınıfı olan görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görülmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır. ) kesitlerde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli dayanımı sağlayacaktır.

Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunuş sacdan U ya da kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,2mm ile 1,5 mm arasında, orta kayıtlarda ise 1,5mm ile 2 mm arasında olacaktır. Kanatların menteşe montaj yerlerinde galvaniz sac olacaktır.  PVC hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida ve kanat bağlanması vs. imkânlarla birleştirerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan vb. imalat yapılır.

İmalatçı firmaca önerilen kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılabilmesi için, cam çıtaları yardımı ile olur.İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat penceresi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki), kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) saç menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak dayanımda ve dizaynda olacaktır.

Plastik doğrama kasa ve kanat birleşimleri 45 derece kesilerek imalatı yapılan plastik doğramanın kagir aksama, kenet ve dübellerle gerektiğinde demir konstrüksiyona (kör kasa) paslanmaz vida kullanılarak bu iş için geliştirilmiş makinelerle kaynatılmak suretiyle tespiti yapılacaktır. Su, hava ve ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti, için her türlü malzeme ve kayıpları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil yerine monte edilmiş plastik doğramaların 1 kg’ının fiyatı.

Denizlik yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 2 cm kalınlıkta (10.009 -10.009 MAK) 400 kg çimento dozlu harçla 2 cm’lik 30x serbest boy boyutundaki (beyaz mermer/traverten) levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şeklinde (dış denizliğin/parapetin) yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve kayıpları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür.

 

NOTLAR:

1. Madeni aksamı ve plastik doğrama aksesuarları (saç menteşe, ispanyolet, kilit ve ilaveleri vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama kilitleme mekanizmaları vb.) idarece onaylanıp, istenilen kalitede ve özellikte olacaktır ve fiyata dahildir.
2. Denizlik ve pervazın bitiş noktaları aynı hizada olacaktır.
3. Pencerelerde bir adet çift açılır (vasistaslı)  pencere kullanılacaktır.
4. Yapılacak PVC imalatı idarece tespit edilen doğramaların matkapla delinerek malzeme özellikleri belirlenecektir. Yapılacak kontrol sırasındaki imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından onarılacak, onarılması mümkün olmayan doğramalar yenisi ile değiştirilecektir.
5. Yapılacak imalat projesinde belirtilen şekilde imal edilecektir.
6. Tüm ana profiller ile ilave profiller pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.
7. Pencelerin dış kısmına proje de belirtildiği gibi muhafaza korkuluğu kaynaklı birleşim yapılacaktır. Elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
8. Korkuluk boya rengi idarece belirlenecektir.

3.6. PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 16 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI GÜNEŞ VE ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI

            (4+4) mm kalınlıkta 16 ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

 

3.7 VİNİL KAPLI TAVAN KAROSU İLE ASMA TAVAN YAPILMASI (60*60*1.5)

           

Projesine ve detaylarına uygun olarak, fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına - ön yüzeyi vinil arka yüzeyi alüminyum folyo kaplı modüler alçı - asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarın birleştiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtaların yapılması suretiyle asma tavanın teşkili, her türlü malzeme ve kayıpları, atelye masrafları, işçilik, araç-gereç giderleri, işyerinde yükleme, yatay-düşey taşıma, boşaltma yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

 

3.8. C25 ÇİMENTO DOZLU 5 CM TESVİYE TABAKASI YAPILMASI

Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında mastarında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç vb. artıklardan temizlenmesi için gerekli hertürlü malzeme ve kayıpları , işçilik,inşaat yerindeki yükleme, yatay düşey taşıma boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

 

ÖLÇÜ: tesviye yapılan yerin alanı üzerinden hesaplanır.

 

3.9. (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA,HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİGİNDE, I.KALİTE,RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖSEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPISTIRICISI İLE)

Onaylanmış detay projesine uygun, düzgün yüzeyin yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak vb. kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30*30 cm ) veya (33*33 cm )  anma boyutunda her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip 1 inci kalite, renkli seramik yer karosunun , mastar ve tesviyesine uygun olarak , 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi , her türlü malzeme ve kayıpları , işçilik, araç ve gereç giderleri , iş yerinde yükleme , yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiiyatı.

ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

 

3.10. NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) (q188/188 hasır tipi 150 mm x 150 mm aralıklarında, 6 mm çapında) olması 5 mm. ve daha büyük çaptaki (St.IV.b) niteliğindeki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme kayıpları, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil

NOT:

1. Çelik hasır duvar temeline epoksi ile monte edilecektir.Epoksi demiri duvar temeline en az 20 cm girecek şekilde yapılmalıdır.
2. Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.
3. Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları, (cetvele nazaran) mesnet demiri analizindeki kayıpların içine dahil edildiğinden hesaba katılmaz.

3.11 MEVCUT SIVALI YÜZEYLERE MİNERAL SIVA YAPILMASI

 

Harçlanmış sıva yüzeylerine, kağıt maskeyle maskelenmesi; 1m2 yüzeye ortalama 0,250kg gidecek şekilde fırça, rulo, tabanca ve bunun gibi araçlarla sürülmesi, 24 saat geçtikten sonra üzerine en az iki(2) kat olmak üzere fırça, rulo ve ya tabanca ile 1m2 yüzeye 0,600kg gidecek şekilde silikon esaslı boya uygulanarak yüzeyin boyanması; maskelerin sökülmesi, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

NOT:Mevcut duvar yüzeyi zımparalanması, raspalanması ve yüzey düzeltilmesi yapılacaktır.

3.12. BRÜTBETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

 

Boyanacak yüzeyin zımpara kâğıdı veya mozaik silme taş ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1. Katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve kayıplar, işçilik, yüklenici genel giderler ve karı dahil1 m² fiyatı

NOT:

1. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı yüklenici tarafından yapılacaktır.Gerekli önlemler alınarak zarar verilmeden montajı yapılacaktır.Verilen hasarlar ve zararlar yüklenici sorumluluğunda olup onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.
2. İş sırasına uyularak yeni yapılan imalatların, zarar görmeden korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.
3. Bina içerisine giren kablo kanalı duvar içine boru gömülerek yapılacaktır.(klima vs hattı için.)

3.13. ALÇI SIVA YAPILMASI VE ÜZERİNE 3 MM KALINLIĞINDA SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI

 

Kaplanacak yüzeylerin iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz düz bir yüzey elde edinceye kadar çekilmesi, zımparalanması tozların temizlenmesi için her türlü malzeme ve kayıpları, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

 

NOT: 1- İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Gerekli önlemler alınarak zarar verilmeden montajı yapılacaktır. Verilen hasarlar ve zararlar yüklenici sorumluluğunda olup onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.

           2- İş sırasına uyularak yeni yapılan imalatların, zarar görmeden korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.

3.14. ESKİ PLASTİK VE SENTETİK BOYALI YÜZEYLERE SU BAZLI ASTAR SÜRÜLEREK İKİ KAT İPEKMAT SU BAZLI PLASTİK BOYA İLE BOYANMASI (İÇ CEPHE)

Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması zımparalanması,0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.Kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı İPEKMAT boya yapılması için her türlü malzeme ve kayıplar, işçilik, sehpa, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dâhil 1 m2 fiyatı.

NOT:

1. İmalat sırasında mahallerde bulunan tablo, pano vs. gibi demirbaşlar demontajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Gerekli önlemler alınarak zarar verilmeden montajı yapılacaktır. Verilen hasarlar ve zararlar yüklenici sorumluluğunda olup onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.
2. İş sırasına uyularak yeni yapılan imalatların, zarar görmeden korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır.

 

3.15. 50 CM ÇAPINDA ALUMİNYUM KOMPOZİT LEVHA ÜZERİNE FOLYO BASKI İLE ALBÜM NUMARASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Bina numaratajlarının sökülüp yenisinin yerine montajı, montaj elemanları her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dâhil adet fiyatı.

NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

3.16. 90/210 ÇELİK KAPI İMALATI VE YERİNE KONMASI (MÜŞTEMİLATI DAHİL)

İç ve dış pervazlar ve kasa elektrostatik fırın boya ile boyanacaktır. Çelik kapılarda Kapı kanadı yekpare 1,2 mm DKP sacdan düz bir şekilde imal edilecektir. Kilit tarafına 10 x 20 mm profilden takviye konacaktır. Kanadın dış ve iç tarafı düz olacaktır. Kanat kalınlığı minimum 60 mm olacaktır. Kanadın üzerinde en az bir mil ve menteşe tarafında sabit güvenlik primleri olacaktır. 2’li kilit sistemi kullanılacaktır. Kilitler TSE normlarına uygun ve en az 5 yıl garantili olacaktır. Kapılarda 3 adet üç yöne ayarlanabilen bilyeli menteşe kullanılacaktır. Menteşeler TSE standartlarında belirtilen ölçülerde yerine konacaktır. Menteşeler ayarlı olacak şekilde üç adet kullanılacaktır. Çelik kapı montajında 300 doz harç kullanılacaktır. Montajda kasa ile duvar arası komple beton ile doldurulacaktır. Demir kapı çelik kapı kasasının dış kısmına kaynaklı menteşe ile monte edilecektir. Aksesuarlar 1. sınıf olacaktır. Kapı kolu, çekme kol kullanılacak aksesuarlar idarenin onayına sunulacaktır. 3 cm kalınlığında beyaz mermer eşik konacaktır. Yukarıda teknik özelleri belirtilen çelik kapının, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 adet fiyatıdır.

NOT:

1. Çelik kapı yönleri ve rengi idarece belirlenecektir. Dıştan kapı kolu olmayacaktır.
2. Çelik kapıya detay proje de gösterildiği gibi demir muhafaza korkuluğu yapılacaktır.
3. Korkuluğun yönü idarece belirlenecektir. Korkuluk boyası kapı renginde Elektrostatik fırın boyalı olacaktır
4. Korkuluğa idarenin onay verdiği şekilde kapı kilidi yapılacaktır.

3.17. BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş gronülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinde satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, işyerinde beton pompasına konulması, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımın yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, makine, araç gereç ve laboratuvar giderleri, işyerinde ki her türlü yatay e düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve karı dahil, yerine dökülmüş ve basınç dayanımı C25/30 betonun 1m³ beton fiyatıdır.

NOTLAR

1. Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunu tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2. Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3. Beton kürlemesi yapılacaktır.
4. Projede belirtilen alana beton dökümü yapılacaktır.

 

3.18. AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI   

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış 2.sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel vb. gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme- boşaltma müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıbı ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafında ki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOTLAR:

1. Kalıptan çıkan malzeme müteahhite aittir.
2. Kalıp yüzeyi yağlanacaktır.
3. Kalıp beton prizini almadan sökülmeyecektir.

3.19. DEMİR YÜZEYLERE BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI

 

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1. Kat antipas sürülmesi, 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2. kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması için, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

3.20. 0.5MM FABRİKASYON BOYALI SAC İLE SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI FENERLERİ DİPLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Projesine göre 0.5 mm fabrikasyon boyalı  sac ile ek yerlerinin birleştirilmesi, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı.

NOT:Çatı kenarlarında, köşelerinde ve altlarında ahşap görünen yerlerin kaplanmasında uygulanacaktır.

Ölçü: Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır

3.21. 150 MM ÇAPINDA P.V.C (PLASTİK) YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESPİTİ

 

 PVC.den 150mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren, dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak, yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması,  hertürlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları malzeme ve kayıpları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel gider dahil 1 m fiyatı.

ÖLÇÜ: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

 

3.22.  MEVCUT YAĞMUR BORUSUNUN DEMONTAJI YERİNE Ø 100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ

 

Mevcut yağmur borusunun sökülmesi, yerine PVC’den Ø 100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların bloktan itibaren dirsekler de dahil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli, somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek bağlantı parçaları, malzeme ve kayıpları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden hesaplanır.

NOTLAR

• Montaj yapılacak yerdeki mevcut boruların sökümü ve tahliyesi yükleniciye aittir.

 

3.23.(30 X 10 X SERBEST BOY) CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ (HER RENK)

 

Proje ve yapım tekniğine uygun olarak belirtilen boyutlarda beyaz/normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşlarının yerlerine montajı,iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve kayıpları,işçilik,araç ve gereç giderleri,inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltmalar,yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1m fiyatıdır.

Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60)

Tüm Halojen Free TS EN 50525-3-31 , TS EN 50267-2-1,2,3 TS EN 60332-3-22 Standardlarına ve 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat il İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ,plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi,boru,kroşe,buat muf, dirsek,klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil fiyatıdır.

 

3.24. 18MM  SUNTA LAM (KENARLARI 2MM PVC BANTLI) İLE ARKALIK TEMİNİ VE MONTAJI(15X100CM)

 

            Bina içerisinde projede belirtilen bölgelere 18 mm sunta lam ile kenar ve köşeleri 2mm pvc bantlı arkalık temin edilmesi, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı.

 

3.25. 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5x6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI

 

Bina içinde sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yeraltı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYY) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi ve boru içine alınması.

 

3.26. 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x6 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI

 

Bina içinde sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yeraltı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYY) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi ve boru içine alınması.

 

3.27. KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 3X2,5mm2 (NHXMH) TEMİNİ VE MONTAJI

 

Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar (ihzarat %60) Tüm halojen Free TS EN 50525-3-31, TS EN 50267-2-1,2,3, TS EN 60332-3-22 Standartlarına ve 2006/95/ AT Belirli gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Techizat İle İlgili Yönetmeliğine Uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat , muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

Tavandan inen kablolar duvara gömme olacaktır.Kablolar asma tavan ya da duvara boru içerisinde gömme olacak şekilde monte edilecektir.

 

3.28. RG6-U6 KOAKSİYAL KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

 

Radyo, tv, radar atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minumum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TS EN 50117- 1 standartlarına uygun ve 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Not: Tesisatta(peşel, bergman veya PVC boru dahildir)

Tavandan inen kablolar duvara gömme olacaktır.Kablolar asma tavan ya da duvara boru içerisinde gömme olacak şekilde monte edilecektir

3.29. 3 FAZLI  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

3.30. 63A LİK KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE MONTAJI

 

Elektrik iç tesisat yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10-30ms süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze verilerde 220v trifaze devrelerde 380v çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, kablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat korumak için 30 mA , yangına karşı koruma için 300mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

 

3.31.  KURU TİP TERMİK KORUYUCULU 3X25 A KONTAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI

AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyuculu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleriyle kuru tip 3 fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.

 

3.32.  MONOFAZE  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (3KA) TEMİNİ VE MONTAJI

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören monofaze otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

3.33. MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)  (TS 5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE MONTAJI

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 fazlı otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

3.34. PARAFUDR SİGORTA (5KA) KENDİLİĞİNDEN KORUMALI

 

Standartlarına uygun tüm endüstriyel ve ticari binalarda , yıldırım darbelerine karşı elektrikli/elektronik cihazların korunmasında kullanılacaktır. Parafudr sigorta D tipi (dağıtım kutusuna) olacaktır. Maksimum deşarj akımı 5KA , maksimum çalışma gerilimi 265v/335v AC, gerilim koruma seviyesi <1KV, kutup seçenekleri 1p olacaktır. Malzemenin temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı fiyatıdır. Sigorta kendiliğinden korumalı olup herhangi bir sigortayla bağlantısı yapılmayacaktır.

 

3.35. PVC KABLO KANALI(10LUK) TEMİNİ VE MONTAJI

Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ISO 9001-2000 belgeli, TS IEC 60695-1-2, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M1) , atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(101 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı) olmalı.

3.36. UPS PRİZ (PVC KANAL ÜZERİNE) TEMİNİ VE MONTAJI

Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1 standartına uygun, priz delikleri normal veya 45 derece eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, data prizleri RJ45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte, yaylı toz koruma kapaklı, telefon prizleri RJ-11 veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli(UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip ) prizlerin temini, iş yerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyatı dahil edilmiştir.

 

3.37. SIVA ALTI KOMUTATÖR ANAHTAR TEMİNİ VE MONTAJI

Prensip olarak Birim Fiyat NO.:780-105 ile aynı, yalnız anahtarın yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı normal anahtar temini , her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı fiyatıdır. Birim fiyatı 780-109 ile aynı, yalnız komütatör anahtar.

3.38. SIVA ALTI TEKLİ  ANAHTAR TEMİNİ VE MONTAJI

Prensip olarak Birim Fiyat NO.:780-105 ile aynı, yalnız anahtarın yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı normal anahtar temini , her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı fiyatıdır.

3.39.  SIVA ALTI NORMAL PRİZ  ( PVC KANAL ÜZERİNE VE DUVARA GÖMME) TEMİNİ VE MONTAJI

Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı , kapaklı, topraklı neme ve hava ertkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı, ağızlıklı tam etanj prizin temini, iş yerine nakli, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte(Diğer özellikler 780-113) gibi.

3.40.  2'Lİ DATA VE TELEFON GRUP PRİZ( PVC KANAL ÜZERİNE) TEMİNİ VE MONTAJI

Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte, yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11 veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan , alev geciktirmeli(UL94 VO) mamlzemeden  mamül prizlerin temini , iş yerine teslimi, montajı, kablo bağlantılarının yapılması , her nevi malzeme, işçilik dahil işler halde teslimi. Priz montaj seti ve çerçeve fiyatları birim fiyata dahil edilmiştir.

Data hattının çekiminde yapısal kablolama ile ilgili yönetmelikte belirtilen uluslararası standartlar kullanılacaktır. Kullanılacak kablo, sonlandırma ve aktarma işlemlerinde kullanılan bütün bileşenler (patch panel , data prizi,) EIA/TIA568B çift iletkenli ve aksi belirtilmediği sürece tercihen  CAT6 kullanılacaktır. Kablo üreticisinin ürünleri ISO9000 standardına sahip olacaktır.

Telefon hattı tesisatta, zorunlu hallerde konulan kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar PVC boru veya özel kanal içerisinden ANSI/EIA/TIA 568B.2 standardına uygun UTP CAT6 kablosu kullanılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.

Telefon ve data hattı kablosu firma tarafından tedarik edilip(yaklaşık 30mt) projede gösterildiği gibi bağlantıları yapılıp herhangi bir ücret talep edşilmeyecektir.

 

3.41.  60*60 SIVA ALTI KARE LED ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI

 

Kullanılacak aydınlatma projeye uygun asma tavan armatürü olup yerine montajı  projede gösterildiği gibi şekilde olacaktır. Armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi fiyatıdır.Kullanılacak olan  yekpare demir fosfat uygulamasıyla korozyana  karşı direnci arttırılmış 50-70 mikron elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilmiş;  difüzörü homojen ışık dağılımı sağlayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz mikro prizmatik; led en az 50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (ra>80); sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.95); Koruma sınıfı en az IP 40 olacaktır. Işık akısı en az 3200 lümen olmalıdır. Renk sıcaklığı 6500K olacaktır .Gerekli standartlara sahip armatürlerden en az 3(üç) çeşit olacak şekilde idarenin onayına sunulacak, idarece belirlenen armatür imalatta kullanılabilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde idarenin belirleyeceği numune imalatta kullanılacaktır.

 

3.42.  E27 DUYLU GLOBE ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI

 

Armatür, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışacaktır.Ampuller E27 duy girişine uygun olmalıdır. Takılacak olan ampül 6500K renk sıcaklığına sahip olmalıdır. Çalışma sıcaklığı -20 ile +40C arası, koruma derecesi en az IP 20 olacaktır. Kullanılacak  armatür öncelikle idare onayına sunulacak, uygunluk konusunda onay alındıktan sonra montaja başlanacaktır Montaj için gerekli bütün ekipman ve malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, montaj için idareden herhangi bir ekipman veya iş makinesi talep etmeyecektir.Bina arkasına takılacak olan armatürün  fotosel gözü dahil olacaktır ve firma tarafından karşılanacaktır.

3.43.  TOPRAKLAMA KABLOSU TEMİNİ VE MONTAJI

Yüksek gerilim ve alçak gerilim kabloları toprağın içine, kablo kanallarına veya merdiven raflarına döşenir. Topraklama kablosu toprağın içine yerleştirilince alt ve üst tarafı 10 cm kalınlıkta kumla kapatılır. akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, ( TS EN 50200, TS IEC 60331-21,i TS EN 50267-2-1/2/3 ) standartlarına uygun (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180/ E 90, tek damarlılarda; tek telli (sınıf 1-2) veya çok telli (sınıf 5-6) elektrolitik bakır iletkenler üzerine özel seramikleşebilen silikon izole kaplı, çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramikleşebilen kabloların temini, nakliyesi,bağlantılarının yapılması ve işler halde teslim fiyatıdır.

3.44.  SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI

16mm çapında ve 1 metre uzunluğundaki çubuklar ile panoların topraklanması ve pano içlerinde toprak barası oluşturulması için panolar çevresinde topraklama yapılması. Yüklenici işlem sonrası ölçüm yaparak topraklama direncinin 1 ohm’un altında olduğunu beyan etmek zorundadır direncin 1 ohm ve üzeri çıkması durumunda direnci istenen değere getirmek yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, bu işlemler için idareden herhangi bir ücret veya ekipman talep etmeyecektir.

3.45. 50*40*20cm(BOY*GENİŞLİK*DERİNLİK) EBATLARINDA SIVA ÜSTÜ SAC DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI

 Kullanılacak pano ISO 9000,TS-EN-60947-4-1,TSE-3367,TSE-12817 kalite belgelerine sahip olacaktır.Bütün ek yerleri temizlenmiş olacak ve bağlantıda kadmiyum kaplı civatalar kullanılacaktır. Hareketli kapaklara asma kilit takılabilecek şekilde olacak ve asma kilitler anahtarları ile birlikte idareye teslim edilecektir. Pano üzerinde konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet vb. boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme, klemensler işçilik ve montaj dahil fiyatıdır. Pano içerisindeki malzemelere dokunulmayacak ve istenen yeni malzemeler monte edilecektir.

3.46. PANEL TİP RADYATÖR PETEKLER VE MONTAJLARI (TİP 22 PKKP), 600mm

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1 standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta ( en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı yapılacaktır. Peteklerin duvara montajı esnasında gerekli ekipmanlar ve malzemeler firma tarafından sağlanacaktır. Montaj esnasında duvarlarda oluşan deformasyonlar firma tarafından giderilecektir. Radyatörlerin montajı için gerekli montaj elemanları ( dirsek, ek boru, termostatik vana gibi elemanlar) firma tarafından temin edilip takılacaktır. Gerekli yerlerde boya işlemi yapılacaktır. Radyatörler belirtilen boyutlara ve kaliteye uygun olarak temin edilip takılacaktır. Her radyatöre 2 adet termostatik vana takılacaktır.

3.47. ANA HAT İÇİN 3/4" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

Standartlara göre anma ölçüleri 3/4” olan PP-RC borular kullanılacaktır. Boruların çapı 25 mm ve et kalınlığı 4,2 mm olacaktır. PP-RC borular montaj esnasında duvara sabitlenecektir. Kırma ve delme işlemleri sonucu oluşan deformasyonlar tamir edilecektir. Montaj esnasında borular arasında ek yapmak veya yön vermek için gerekli dirsek ve manşonlar (Fittings) firma tarafından temin edilecektir. Eski boruların demontajı firma tarafından yapılacaktır. Borular belirli aralıklarla duvara kelepçe ile sabitlenecektir.

3.48. ANA HAT İÇİN 1" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE YERİNDE MONTAJI

Standartlara göre anma ölçüleri 1” olan PP-RC borular kullanılacaktır. Boruların çapı 32 mm ve et kalınlığı 5,4 mm olacaktır. PP-RC borular montaj esnasında duvara sabitlenecektir. Kırma ve delme işlemleri sonucu oluşan deformasyonlar tamir edilecektir. Montaj esnasında borular arasında ek yapmak veya yön vermek için gerekli dirsek ve manşonlar (Fittings)  firma tarafından temin edilecektir. Eski boruların demontajı firma tarafından yapılacaktır. Borular belirli aralıklarla duvara kelepçe ile sabitlenecektir. 1” Boruların bina ile yol arasında kalan ve toprağa gömülecek olan kısımları izolasyonlu olacaktır.

3.49. ANA HAT İÇİN 1" KÜRESEL VANA TEMİNİ VE MONTAJI

             97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.Vanalar menhol içinde kalarak yer altına montajı yapılacaktır.

3.50. 1/2" PN 20 POLİPROPİLEN BORU TEMİNİ VE MONTAJI

Standartlara göre anma ölçüleri 1/2” olan PP-RC borular kullanılacaktır. Boruların çapı 20 mm ve et kalınlığı 3,4 mm olacaktır. PP-RC borular montaj esnasında duvara sabitlenecektir.  Kırma ve delme işlemleri sonucu oluşan deformasyonlar tamir edilecektir. Montaj esnasında borular arasında ek yapmak veya yön vermek için gerekli dirsek ve manşonlar (Fittings)  firma tarafından temin edilecektir. Eski boruların demontajı firma tarafından yapılacaktır. Borular belirli aralıklarla duvara kelepçe ile sabitlenecektir.

3.51. KULLANILAN TÜM BORULARIN MONTAJINDA KULLANILAN FİTTİNGS VE TESPİT MALZEMESİ İLE CONTA KARŞILIĞI OLARAK MONTAJLI BORU TUTARININ %30' U ÖDENECEKTİR.

Sisteme yeni çelik boru, plastik boru, radyatör ve sert PVC boruların montajları esnasında gerekli olacak redüksiyon, conta, dirsek, vana gibi fittings elemanları kaliteli ve uygun boyutta olacaktır. Eski sistemdeki deforme olmuş fittings elemanları sökülerek yenileri uygun şekilde yenileri takılacaktır. Sistemin testi esnasında bu fittings elemanlarında herhangi bir sızıntı veya arıza meydana gelecek olursa yüklenici firma tarafından hemen giderilecektir.

 

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.   

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.7. İş süresince ve iş bitiminde bütün projeler A-0, A-1 formatında şantiyede bulundurulacaktır.

4.8. Yüklenici tarafından günlük şantiye defteri tutulacak ve yapılan imalatların fotoğrafları dosyalanarak CD ortamında iş bitiminde idareye teslim edilecektir.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

 

 

MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI, 2002-TLS-BET-138 ALBÜM NUMARALI TELSİZ PARKI GENEL BAKIM ONARIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi: Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı, 2002-TLS-BET-138 Albüm Numaralı Telsiz Parkı Genel Bakım Onarımı İşi.

3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Dış Cephe, İç cephe sıva boya, temel izolasyonu onarımı (50 ihtiyaç kalemi)

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

 

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname  ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle  kendisine  tevdi  edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                  

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

 

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

 

27.11.Yüklenici idare ile koordineli olarak belirtilen güne kadar iç cephe imalatlarını tamamlayacak. müteakiben dış cephe imalatlarına geçecektir. İşin aciliyeti ve kullanım durumu ile ilgili tahditler bulunduğundan, yüklenici tarafından idarenin belirttiği çalışılamayacak günlere uyulacaktır.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2017 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.