İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele
  1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Lojman Temiz Su, Pis Su, Kalorifer Ve Kanalizasyon Tesisatı Bakım Onarım İşi

Lojman Temiz Su, Pis Su, Kalorifer Ve Kanalizasyon Tesisatı Bakım Onarım İşi

İhale No 153072
Sektör İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 5 Temmuz 2012
İhale Tarihi 6 Temmuz 2012 14:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

KAYIT SIRA NUMARASI 
24641
İŞİN TANIMI 
LOJMAN TEMİZ SU, PİSSU, KALORİFER VE KANALİZASYON TESİSATI BAKIM ONARIM İŞİ
İŞİN MİKTARI 
1 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE
İRTİBAT TELEFONLARI 
03182330697 DAHİLİ:8093 FAX:2333423
İHALE KOMİSYONU 
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
06 Temmuz 2012 Cuma 14:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT 
YOK
TESLİM YERİ 
KIRIKKALE-MERKEZ 30 DAİRELİ LOJMAN
 
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
 
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
TEDARİK USULÜ 
4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
İHALE DOKÜMANININ 
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI MERKEZ 30 DAİRELİ LOJMAN ESASLI TEMİZ SU, PİS SU, KALORİFER VE KANALİZASYON TESİSATI ESASLI BAKIM VE ONARIMI
MAHAL LİSTESİ
S.NU POZ.NU YAPILAN İMALATIN CİNSİ MAHALLER
POZ.NU POZ.NU BİRİMİ TEMİZ SU KALORİFER KANALİZASYON TOPLAM
1 204-3106 PN 20 POLİPROPİLEN BORU 1 1/2 ", 50/8.4 MM. M X X X
2 204-3107 PN 20 POLİPROPİLEN BORU 2 ", 63/10.5 MM. M X X X
3 204-3108 PN 20 POLİPROPİLEN BORU 2 1/2", 75/12,5 MM. M X X
4 204-3400 BİNA DIŞINDA KANALLAR İÇİNDE DÖŞENMİŞ POLİPROPİLEN BORU MONTAJMALZEMESİ BEDELİ % 18 ZAMLI ÖDENCEKTİR. 0,18 X
5 204-403 SERT PVC PİS SU BORUSU (GEÇME MUFLU, ÇAP:100-110 MM. ET KALINLIĞI 3 MM.) M X X
6 204-404 SERT PVC PİS SU BORUSU (GEÇME MUFLU, ÇAP:125 MM. ET KALINLIĞI 3,2 MM.) M X X
7 204-405 SERT PVC PİS SU BORUSU (GEÇME MUFLU, ÇAP:160-150 MM. ET KALINLIĞI 3,2 MM.) M X X
8 204-500 PLASTİK SU BORUSU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ 0,3 X
9 210.625 KÜRESEL VANA PİRİNÇ TEFLON CONTALI 25 O MM. AD X X
10 210.626 KÜRESEL VANA PİRİNÇ TEFLON CONTALI 32 O MM. AD X X
11 210.627 KÜRESEL VANA PİRİNÇ TEFLON CONTALI 40 O MM. AD X X
12 210.628 KÜRESEL VANA PİRİNÇ TEFLON CONTALI 50 O MM. AD X X
13 241-3029 (2") 60 O MM.-9 MM. ELASTOMERİK POLİOLEFİN KÖPÜĞÜ ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI M X X
14 Y.15.010/4 MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI (DERİN KAZI) M3 X X
15 ÖZEL-1 KOMPRESÖR İLE ASFALT SÖKÜLMESİ M3 X X
16 ÖZEL-2 ISI KANALI FOSBTİK TEMİZLİĞİ M X X
AÇIKLAMALAR
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI MERKEZ 30 DAİRELİ LOJMAN ESASLI TEMİZ SU, PİS SU, KALORİFER VE KANALİZASYON TESİSATLARININ BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

1. Söz konusu idari şartname Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Merkez 30 Daireli Lojman Esaslı Temiz Su, Pis Su, Kalorifer ve Kanalizasyon Tesisatlarının Bakım Ve Onarım İşini kapsar.

2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik şartname ve mahal listesi, ile İdare tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.

3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.

5. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Mahal listesi ve idari şartnamede çelişen hususlarda, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünce hazırlanan mahal listesine uyulacaktır.

6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler TSE’li olacak, TSE numarası olmayan, ancak Türk Standardı Yayınlanmış malzemelerin uygunluk belgesi TSE damgası bulunması mecburidir.

7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.

14. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

16. 30 Daireli lojmanlara ait mahal listesinde poz numarası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri ve Genel Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde, pis su, temiz su, kalorifer ve kanalizasyon sistemine ait tüm tesisatların yerinde değişimi ile bakım ve onarımı yapılacaktır.

17. İmalat sırasında ön görülmeyen durum oluştuğunda ve yapılması zorunlu hal aldığında yüklenici bu sorunu ücret talep etmeksizin çözecektir.

18. İmalatta kullanılacak malzeme Muayene ve Kabul Komisyonunun fiziki muayenesinin sonucunda uygun olmasına müteakip montaj işlemine geçilecektir.

19. Sökümden çıkan tüm malzemeler idareye teslim edilecektir.

20. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Yer teslim tutanağı sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde yapılacaktır.

21. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (20) yirmi iş günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

22. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir.

23. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

24. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,495 oranında karar pulu, % 0,825 oranında sözleşme pulu, tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir.

25. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

26. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 26 maddeden ibarettir.

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)