Kırıkkale İl J. K.lığı Erbaş Ve Er Mutfağı Ve Hizmet Binası 3.kat Bakım Onarımı

Özet
İhale İlanı

İhale No	476979
Sektör	İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare	Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi	Hizmet Alımı
İhale Usulü	Doğrudan Temin
İhale İli	Kırıkkale
İşin İli	Kırıkkale
Yayın Tarihi	28 Ekim 2013
İhale Tarihi	1 Kasım 2013 14:00

Bu ve benzer yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Kamu İhaleleri
E-İhaleler
İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
Doğrudan Temin İhaleleri
Sınırsız İhale Takibi
Sınırsız İhale Alarmı
Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Temel Paket Dahil
AB İhaleleri
İhale Sonuçları
Kazanan Firmalar
İhale Arşivi
KİK Kararları
Yasaklı Firma Sorgulama

DETAY

Pazartesi 28.Ekim.2013

KAYIT SIRA NUMARASI

29280

İŞİN TANIMI

KIRIKKALE İL J. K.LIĞI ERBAŞ VE ER MUTFAĞI VE HİZMET BİNASI 3.KAT BAKIM ONARIMI

İŞİN MİKTARI

1 ADET

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE

İRTİBAT TELEFONLARI

0 318 233 09 67-8093 FAX: 0 318 233 34 23

İHALE KOMİSYONU

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İHALE TARİH VE SAATİ

01 Kasım 2013 Cuma 14:00:00

GEÇİCİ TEMİNAT

YOK

TESLİM YERİ

İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE

İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ

ŞRT. PARA YATIRMA YERİ

TEDARİK USULÜ

4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ

İHALE DOKÜMANININ
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER

İHALE DOKÜMANININ
TEMİN EDİLECEĞİ YER

TEKNİK ŞARTNAME NUMARASI

İHALE İLAN METNİ

KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KIŞLASINDA BULUNAN EK HİZMET BİNASI ERBAŞ VE ER MUTFAĞI İLE İL J.K.LIĞI HİZMET BİNASI 3.KAT BAKIM VE ONARIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.
MAHAL LİSTESİ İDAREDEN TEMİN EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMALAR

KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KIŞLASINDA BULUNAN EK HİZMET BİNASI ERBAŞ VE ER MUTFAĞI İLE İL J.K.LIĞI HİZMET BİNASI 3.KAT BAKIM VE ONARIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

1. Söz konusu idari şartname Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kışlasında Bulunan Ek Hizmet Binası Erbaş ve Er Mutfağı İle İl J.K.lığı Hizmet Binası 3.Kat Bakım ve Onarımı işini kapsar.
2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü tarafından hazırlanan mahal listesi ve idarece hazırlanan idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.
3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.
4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.
5. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Mahal listesi ve idari şartnamede çelişen hususlarda, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünce hazırlanan mahal listesine uyulacaktır.
6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE,TSEK, CE veya ISO belgelerinden birine sahip olacaktır.
7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.
8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.
9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.
10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.
11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.
12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.
13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.
14. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.
15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.
16. Erbaş ve er mutfağı;
16.1. İnşaat İmalatları, elektrik imalatları ve makine imalatları ihale dokümanı ekinde bulunan mahal listesinde poz numaralarının karşılarında yazılı imalat cinslerine göre yapılarak idareye teslim edilecektir. Mutfağın tadil edilerek birleştirilecek bölümüne yüklenici tarafından tefsiye yapılarak mevcut seramik karo renk ve özelliklerinde malzeme ile döşenecektir.
17. Ana hizmet binası 3’ncü kat bakım ve onarımı;
17.1 İnşaat İmalatları ve elektrik imalatları ihale dokümanı ekinde bulunan mahal listesinde poz numaralarının karşılarında yazılı imalat cinslerine göre yapılarak idareye teslim edilecektir. Giriş kat koridoruna ihale dokümanı ekinde verilen röleve de özellikleri yazılı pvc malzemeden imal kapı yapılacaktır. Hizmet binası 3’ncü katının ihale dokümanı ekinde verilen röleveye göre bakım ve onarımı yapılacaktır.
18. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Yer eslim tutanağının yayımlanmasına müteakip 3 (üç) takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.
19. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (20) takvim günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
20. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir.
21. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.
22. . Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu, %0,948 oranında sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. Kati ve geçici teminat alınmayacaktır.
23. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. İşin gecikmesi halinde yükleniciden her gün için binde iki (% 0,2) oranında gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.
24. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 24 maddeden ibarettir.

NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

Temel

500 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama
+
İhale Sonuç İlanları
İlansız İhale Sonuçları
Sonuç Alarmları
KİK Kararları

Firma ve Rakip Analizleri
Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
İhale Öncesi Olası Rakipler
İdare Analizleri
Bütçe Tahminleri
Yüklenicileri
Yaklaşık Maliyet Analizleri
Sektör Analizleri
Sektördeki Öncü Firmalar
İş Dağılımları
Pazar Araştırmaları
Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)