İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele

Kırıkkale-çelebi İlçe J.k.lığı Hizmet Binası Dış Cephe Bakım Ve Onarım İşi

İhale No 137432
Sektör İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 26 Mayıs 2012
İhale Tarihi 31 Mayıs 2012 14:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çelebi İlçe J.K.lığı hizmet binası dış cephe, bakım onarım işini kapsar.

2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan mahal listesi, teknik şartname ile İdare tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.

3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.

5. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Mahal listesi, teknik ve idari şartnamede çelişen hususlarda, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünce hazırlanan mahal listesine veya teknik şartnameye uyulacaktır.

6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE, TSEK, CE veya ISO belgelerinden birine sahip olacaktır.

7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.

14. Mahal listesi, teknik ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

16. Çelebi İlçe J.K.lığı Hizmet Binası Dış Cephe Bakım Onarım ve Yapımı;

16.1. Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Teknik Şartname ile Mahal Listesinde belirtilen hususlarına uygun olarak yapılacaktır.

16.2. Hizmet binasının sol yan cephesinin tamamı ve diğer cephelerinin dökülen ve onarım gereken yerlerin tamamının sıvası sökülecektir.

16.3. Yapılacak işlerle ilgili yüklenici tarafından iş iskelesi kurulacaktır.

16.4. Hizmet Binasının dış cephesi astar çekilerek RAL 7035 Açık gri renkte akrilik esaslı malzeme ile boyanacaktır.

16.5. Hizmet binası sol yan cephesinin tamamı ve diğer cephelerin dökülen ve onarımı gereken yerlerin tamamına mahal listesinde yazılı malzeme ile sıva yapılacaktır.


17. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

18. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (30) otuz iş günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

19. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2( iki ) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir.

20. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

21. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,495 oranında karar pulu tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir.

22. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

23. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 2 sayfa ve 23 maddeden ibarettir.


Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)