Edirne Musabeyli Köyü Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi Kapsamında Proje Hazırlama Ve Uygulamalı Hakem Kulesi Yapım İşi

EDİRNE İLİ MERKEZ VE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İHALE İLANI

Edirne Musabeyli Köyü Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi kapsamında Proje Hazırlama ve Uygulamalı Hakem Kulesi Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Madde Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

1- İDARENİN                      :

a) Adı                                     : Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi                                : Hükümet Cad. Babademirtaş Mah. No.38 Merkez / EDİRNE

c) Telefon ve Fax No            : 0 284 212 08 11,  0 284 223 97 90

d) e – posta adresi                 : hizmetbirligi22@hotmail.com

2- İHALENİN                       :

a) Adı :  Edirne Musabeyli Köyü Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi kapsamında Proje Hazırlama ve Uygulamalı Hakem Kulesi Yapım İşi

b) Tarihi, saati ve yeri          : 28/04/2022 Perşembe günü saat:10.45’ de Valilik Binası Toplantı Salonu

c) Niteliği                                : Edirne Musabeyli Köyü Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi kapsamında Proje Hazırlama ve Uygulamalı Hakem Kulesi Yapım İşi

d) Türü                                  : Yapım İşi

c ) Miktarı                              : Edirne Musabeyli Köyü Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi kapsamında Proje Hazırlama ve Uygulamalı Hakem Kulesi Yapım İşi

       İş Grubu: Edirne Musabeyli Köyü Motor Sporları Merkezi Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi>Hakem Kulesi>Asansör

İş Grubu: Edirne Musabeyli Köyü Motor Sporları Merkezi Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi >Hakem Kulesi >İnşaat

İş Grubu: Edirne Musabeyli Köyü Motor Sporları Merkezi Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi>Hakem Kulesi>Mekanik

Nakliye ve montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan bu bedellerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki “Nakliye ve montaj malzeme bedelleri fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.

• Uygulama Statik, Elektrik, Mekanik Projeleri ve gerekli etüdler Yüklenici firma tarafından yerine getirecektir.

3- MALZEMENİN               :

a) Teslim Yeri           : Edirne Musabeyli Köyü Motocross Pisti Çevre Düzenleme İşi kapsamında Proje Hazırlama ve Uygulamalı Hakem Kulesi Yapım İşi : Yüklenici, İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Teknik Şartnamede belirtilen yerde onarımı yapılacak olup istenilen özelliklerde teslim edilecektir.

b) Teslim Süresi                    : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapılacak yer teslim tarihi itibariyle 17 (Onyedi) takvim günü içinde teslim.

4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gerekmektedir.

a)  Tebligat için  adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası varsa elektronik posta adresi.

b)  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi.

b-1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihi içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda almış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

c-1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c-2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c-3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu (Teklif mektubunu ayrı iç zarfa konulacak ve zarfın ağzı kapatılarak, teklif mektubunun hangi işe ait olduğu belirtilecektir.)

e)  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

g)  İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

h) İş Bitirme Belgesi, İş Deneyim Belgesi, Mühendislik-Mimarlık Diploması (Geçici Mezuniyet Belgesi) (4734 sayılı Kanunun 62. Maddesinin h) bendi uyarınca)

ı) Yerli İstekli taahhüt beyanı (İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır)

i) İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi Dairesinden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen iş ortaklığı  beyannamesi,

k) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

l) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

m) Edirne İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Teknik Şartnamesi’nde yer alan esaslar çerçevesinde teklif verilecektir.

5. İHALE DOKÜMANININ NEREDE GÖRÜLEBİLECEĞİ VE HANGİ BEDELLE ALINACAĞI, TEKLİFLERİN VERİLMESİ, GEÇİCİ TEMİNAT;

a) İhale dokümanı Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir.  İhaleye katılacak olanlar  500,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilir. (Birliğe ait Edirne Halk Bankası Edirne Merkez Şubesi TR66 0001 2009 3350 0007 0000 62 no.lu Hesabına da Şartname bedeli yatırılabilirler.)

b) İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın almaları zorunludur.

c) İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek olup,

c-1. Geçici teminat Edirne Halk Bankası Edirne Merkez Şubesi TR66 0001 2009 3350 0007 0000 62 nolu hesaba yatırmaları ve dekontlarını dosyaya eklemeleri gerekmektedir.

c-2. Teminatın Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde dosyalarına ekleyeceklerdir. Teminat Mektubu dışında kıymetli evrak geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir.

d) Teklifler 27/04/2022 tarihi Çarşamba günü saat: 17.00’a kadar Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’ ne elden teslim edilecektir.

e) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihiden itibaren 30 takvim günüdür.

f) Bu iş için avans verilmeyecektir.

g) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6.. İHALE DIŞI BIRAKILMA DURUMLARI:          

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,  

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,     

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,   

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,     

e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,       

f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.     

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Birliğin ihale yetkilisi.      

ç)Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.    

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç). 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.   

8. Birliğimiz 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    

9.  İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir.