Atcl. Ve Uzm.nişc.eğt.brl.k.lığı 2001.krg.bet.001, 2001.atş.prf.002, 2001.grj.çel.006 Albüm Numaralı Binasının Tsk-net Altyapısı Montaj Ve Yapısal Kablolama Düzenlenmesi İşi.

İşin Adı : ATCL. VE UZM.NİŞC.EĞT.BRL.K.LIĞI 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006 ALBÜM NUMARALI BİNASININ TSK-NET ALTYAPISI MONTAJ VE YAPISAL KABLOLAMA DÜZENLENMESİ İŞİ.

İhale Usulü : 4734 sayılı Kanunun 22/D Maddesi Doğrudan Temin

İdare Adı : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Adres : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Org.Canip İskilipgil Kışlası Mamak/ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 32 KALEM

Mal Teslim Yeri : ATUNEB K.lığı

İhale Yeri : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Doğ.Tem.Top.Sal.

İhale Tarihi : 25.4.2018 10:00:12

İhale İlanı Metni

ATICILIK VE UZMAN NİŞANCI  EĞİTİM BİRLİK KOMUTANLIĞI 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006              ALBÜM NUMARALI BİNALARIN TSK-NET ALTYAPISI MONTAJ VE YAPISAL KABLOLAMA İŞİ  İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NU	POZ.NU.	MALZEME TANIMI	ÖLÇ.BRM.
1	880-615	4 CORE SM ZIRHLI F/O KABLO TEMİNİ, MONTAJI, TEST VE ETİKETLEME	MT
2	880-617	8 CORE SM ZIRHLI F/O KABLO TEMİNİ, MONTAJI, TEST VE ETİKETLEME	MT
3	880-628	SC SM PİGTAİL TEMİNİ VE MONTAJI	AD
4	880-638	3 MT SM PATCHCORD TEMİNİ VE MONTAJI	AD
5	880-563	UTP TİPİ CAT6 KABLO TEMİNİ VE MONTAJI	MT
6	782-500	PVC KABLO KANALI(101X50 MM) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
7	782-703	TELEFON PRİZİ RJ-11 VEYA RJ-12 (6 KONTAKLI) (22,5 X 45 MM) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
8	782-704	DATA PRİZİ CAT6E RJ-45 (8 KONTAKLI) (22,5 X 45 MM) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
9	791-311	KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 3X2,5MM² (NHXMH) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
10	724-402	3X25A W OTOMATİK SİGORTA (6KA) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
11	724-404	3X40A W OTOMATİK SİGORTA (6KA) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
12	718-507	4X25A (30MA) KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ TEMİNİ VE MONTAJI	AD
13	713-105	0-1 3X40A PAKO ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI	AD
14	713-105	1-0-2 3X40A PAKO ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI	AD
15	707-205	B 16A W.OTOMATİK SİGORTA TEMİNİ VE MONTAJI	AD
16	ÖZEL-1	SM ADAPTÖR SC TEMİNİ VE MONTAJI	AD
17	ÖZEL-2	SC-LC SM F/O PATCH KABLO (2M) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
18	ÖZEL-3	24 PORT F/O PATCH PANEL 19'' (DOLU OLACAK), UTP ARA KABLO TEMİNİ VE MONTAJI	AD
19	ÖZEL-4	BORU, KORUGE, ÇİFT CİDARLI, 100MM (HDPE) TEMİNİ, DÖŞENMESİ VE F/O-TELEFON KABLOLARININ ÇEKİLMESİ	MT
20	ÖZEL-5	KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 5X6MM² (N2XH) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
21	ÖZEL-6	60X60X25 SIVA ALTI SAC PANO TEMİNİ VE MONTAJI	AD
22	ÖZEL-7	2'Lİ ÇERÇEVE (UPS -ŞEBEKE PRİZ KASASI) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
23	ÖZEL-8	TEKLİ ÇERÇEVE (DATA VE TELEFON PRİZ KASASI) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
24	ÖZEL-9	KANAL TİPİ TOPRAKLI PRİZ TEMİNİ VE MONTAJI	AD
25	ÖZEL-10	KANAL TİPİ TOPRAKLI UPS PRİZ (KIRMIZI RENKLİ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
26	ÖZEL-11	ÇUBUK, TOPRAKLAMA KAZIĞI (1MT. Ø 20. VE 20 MT. TOPRAKLAMA KABLOSU) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
27	ÖZEL-12	RJ-45 KONNEKTÖR	AD
28	ÖZEL-13	CAT5 PATCH PANEL (TELEFON DAĞITIMI İÇİN)	AD
29	ÖZEL-14	12U 19'' RACK KABİNET(600 X 600) TEMİNİ VE MONTAJI	AD
30	ÖZEL-15	PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU (32'LİK) TEMİNİ VE MONTAJI	MT
31	ÖZEL-16	60X80 KAZI YAPILMASI, KANAL İÇİNE KUM DÖKÜLMESİ VE KAPATILMASI İŞÇİLİĞİ	MT
32	ÖZEL-17	HİZMET ALIM ÜCRETİ(İŞÇİLİK, SONLANDIRMA, TEST VE ETİKETLEME)	AD

 1.Sözleşme yapılacak olup notere tescil ettirilmeyecektir. 

2.İşin yapım süresi; yer teslim tarihinden itibaren,  30 (otuz) iş gündür.

NOT: Faks ve e-mail ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir Firma yetkili kişiler ile katılımı sağlayacaktır.

Firmalar exel üzerinde kendi firmalarına ait teklif mektupları ile katılabilirler. (teklif mektuplarında mutlaka FİRMA KAŞESİ, TARİH, ISLAK İMZA VE İSİM ayrıca TELEFON VE VERGİ NUMARASI YADA TC KİMLİK NUMARASI (EKAP KAYIT İÇİN) KAŞE HARİCİNDE EL İLE YAZILARAK teslim edilmelidir.)

0312 350 97 97 / 2421

ÖNEMLİ NOT: İSTEKLİLERİN  YER GÖRME İŞLEMİ YAPMADAN TEKLİF VERMEMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR

ATICILIK VE UZMAN NİŞANCI EĞİTİM BİRLİK KOMUTANLIĞI, 2001.KRG. BET.001, 2001.ATŞ. PRF.002, 2001.GRJ. ÇEL.006 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN

TSK-NET ALTYAPISI MONTAJ VE YAPISAL KABLOLAMA İŞİ ÖZEL GENEL

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

KONU
GENEL HUSUSLAR
İSTEK VE ÖZELLİKLER
DENETİM VE MUAYENE METODLARI
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
GARANTİ ŞARTLARI

 

 

 

İŞİN TANIMI: ATICILIK VE UZMAN NİŞANCI EĞİTİM BİRLİK KOMUTANLIĞI, 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN TSK-NET ALTYAPISI MONTAJ VE YAPISAL KABLOLAMA İŞİ

 

YERİ:  4’ ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI EŞREF AKINCI KIŞLASINDA KONUŞLU ATICILIK VE UZMAN NİŞANCI EĞİTİM BİRLİK KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

 

MADDE 1. KONU:            

Bu Teknik Şartname 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006 Albüm Numaralı Binaların TSK-NET Altyapısı Montaj ve Yapısal Kablolama İşini ve Diğer Hususları kapsar.

 

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

2.1.      İstekli işe başlamadan önce altyapının tesis edileceği yerlerde keşif yapacaktır.

2.2.      Teknik özellikler ve listede belirtilen işler için yükleniciye İdare tarafından ihale bedeli dışında herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Herhangi bir şekilde yükleniciye nakliye ödenmeyecektir.

2.3.      Yapım işinde kullanılacak malzemeler “EK-B İHTİYAÇ LİSTESİ” esastır. Yapılacak iş projesine uygun olarak yapılacaktır.

2.4.      Yapılacak iş, TSK’ ya hiçbir maddi yükümlülük getirmeyecek şekilde bitirilecek, teknik şartnamede karşılaşılabilecek eksik ve hatalı tanımlarla ilgili, varsa görüş ve öneriler, teklifler ile birlikte rapor halinde sunulacaktır.

2.5.      Hava ve zemin şartları ne olursa olsun hava durumu ve meteoroloji raporlarına istinaden hiçbir şekilde yüklenici tarafından süre uzatma talebinde bulunulmayacak, böyle bir talep olduğu takdirde idare tarafından kabul edilmeyecektir.

2.6.      Yüklenici, bütün inşaat faaliyetlerini mesai saatlerinde sürdürecek mesai saatleri dışında ve hafta sonları yüklenici firmadan herhangi bir kişinin çalışmasına müsaade edilmeyecektir.

2.7.      Malzemelerin montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

2.8.      Bütün faaliyetlerin bitimini müteakip sistem, test ve kontrol edildikten sonra çalışır hâle getirilerek teslim edilecektir.

2.9.      Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal         ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.10.    Tüm yapım işinde kullanılacak her türlü malzeme, kalite standartlarına uygun ve hatasız olacaktır.

2.11.    Alınacak / Kullanılacak malzemeleri daha önceden kullanılmamış, orijinal, hasarsız, toplama parçalardan oluşturulmayacak ve 1’inci    sınıf olacak. Kullanılacak malzemelerin ambalajlarında ambalaj etiket bilgileri yazacaktır.

2.12.    Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacak. Garanti süresince her türlü eksiklik yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

2.13.    Kullanılacak tüm malzemelerin ve yan malzemelerin, temini, şantiyeye nakli, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, sınıflandırma, depolanması, montaj, de-montaj, işçilik    idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.14.    Uygulanacak tüm malzemeler uygulama öncesi numuneleri kalite belgeleri ile birlikte idareye getirilip onaylatılacak, bilahare onaylanan uygulanacak tüm malzemeler idarenin göstereceği yere istif edilerek, malzeme tamamlanmasını müteakip uygulamaya başlanacaktır.

2.15.    Yüklenici firma verdiği tüm ürünlerin kalitesinden yalnızca kendisi sorumludur. İdare uygun        olmayan ürünü reddetme hakkına sahiptir.

2.16.    Bakım ve onarım esnasında elektrik panolarına, trafolara, makinelere, çevreye, tesise, çalışan ve nezaret eden personele verilecek zararların tazminatı yükleniciye aittir.

2.17.    Yüklenici firma çalışmaya başlamadan 2 iş günü öncesine kadar çalışma planlarını idareye teslim edecektir.

2.18.    Herhangi bir kazı, kırım işleri yapılması durumunda veya asfalt, beton, toprak, kaplama taşları, merdiven vb. öğelere bir zarar gelmesi durumunda, yüklenici firma zarardan sorumlu olacak, zararın tamiri ve çalışır halde teslim edilmesi yüklenici firmaya ait olacaktır.

2.19.    Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.20.    Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.21.    Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.

2.22.    Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.23.    İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

2.24.    Kablo güzergâhında bulunan, elektrik, ses yayın sistemi kabloları ve birlik telefon hatlarından 50 cm uzak olacak şekilde çekilecektir.

2.25.    Her odanın hattı sistem odasında kabin içerisinde bulunan ağ cihazlarından oda içerisine kadar ek yapılmadan çekilecektir.

2.26.    Kablolar bina içerisinde kablo kanalı ile taşınacak ve kablonun dışardan görünmeyecek şekilde önlem alınacaktır.

 2.27.   Kabloların çekim ve sonlandırılacağı bina ve odalarda montaj esnasında meydana gelen hasarlar(asma tavan, duvar, duvar boyaları ve zeminlerde meydana gelen hasarlar) onarılarak sağlam bir şekilde teslim edilecektir.

2.28.    Bilgisayarlara kadar gelecek olan hatlar, duvarlarda bulunan kablo kanalları aracılığıyla, kablo kanalı / duvar data prizine kadar gelecek ve kablo kanalı / duvar prizinden ayrı bir patch kablo ile bilgisayarlara gelecektir.

2.29.    Asma tavan içinden çekilecek kablolar, asma tavana yük bindirmemesi için beton bloklara monte edilmiş bilezikler vasıtasıyla taşınacaktır. Montaj esnasında asma tavan içerisinden geçirilmiş mevcut ses yayın, data, elektrik vb. kablolara zarar verilmeyecektir. Hasara uğrayan malzemeler yüklenici firma tarafından arızalı bölüm/cihaz tamiri veya değişimi yapılacaktır.

2.30.    Kabin, data prizleri ve sigorta panolarının üzerinde gerekli etkilendirmeler yapılacaktır.

2.31.    Mevcut ağ cihazlarına uygun 4 adet 1 GB (10/100/1000) Mbps Single Mode SFP modül yüklenici firma tarafından temin edilecek ve ağ cihazı üzerine takılacaktır.

2.32.    Yapılan tüm imalat/montaj işlerin kontrolü ve testi yapılarak sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

2.33.   Etiketleme-Levha Temini ve Montajı

            Fiber/Bakır dağıtım panosuna (patch panel) gelen ve Fiber/Bakır dağıtım panosundan (patch panel) aktif cihaza irtibatı sağlayan kablolar ile priz üzerinde bağlantıları gösterecek şekilde numara etiketleri bulunacaktır. Fiber/Bakır dağıtım panosunun her bir portu numaralandırılacaktır. Fiber/Bakır dağıtım panosunun bulunduğu kabinlerin kapaklarındaki listelerde, Fiber/Bakır dağıtım panosunda sonlandırılacak olan kablolara ilişkin söz konusu etiketlerde yer alan bilgiler, Fiber/Bakır dağıtım panosundaki portları adresleyecek şekilde listelenecektir.

            Etiket örnekleri aşağıda sunulmuştur. Etiketleme bilgisi aşağıdaki esaslara göre oluşturulacaktır.

            Bakır dağıtım panosuna veri prizlerinden gelen kabloların ucunda “Örnek Etiket A” ya uygun olarak veri prizlerinin bulunduğu oda nu (varsa), priz numarasını ve metrajını içerecektir.

            Dağıtım noktasına diğer bir Dağıtım Noktasından gelen kabloların ucu “Örnek Etiket B” ye uygun olarak diğer Dağıtım Noktasının bulunduğu kat nu, oda nu (varsa), Dağıtım Noktası numarasını, kablo tip ve çapını (Single mode; 50/62,5 mikron) ve metrajını içerecektir.

            Fiber/Bakır dağıtım panosundan aktif cihaza gelen kablolar için aktif cihazın portuna giren kısmında “Örnek Etiket C” ye uygun olarak Fiber/Bakır dağıtım panosu port numarasını; Fiber/Bakır dağıtım panosunun portuna giren kısmında ise için “Örnek Etiket D” ye uygun olarak aktif cihaz port numarasını içerecektir.

            Veri prizlerine dağıtım noktasından gelen kabloların ucu ile Veri Prizlerine “Örnek Etiket E” ye uygun olarak kablonun geldiği Dağıtım Noktası ve Bakır dağıtım panosu port numaraları ile priz numarasını içerecektir.

            Etiketler, kablolardan/ Fiber/Bakır dağıtım panosundan/prizden düşmeyecek, silinmeyecek, nemden etkilenmeyecek ve yırtılmadan çıkmayacak şekilde hazırlanacaktır.

            Her 100+5 (yüz artı eksi beş) metrede ve ana dönüş noktalarında (dönüşün her iki yönünde) bir adet kırmızı fon üzerine 10X20 (on çarpı yirmi) cm. ebadında beyaz yazı ile “Fiber Optik Kablo” yazılı metal ikaz levhası bulunacaktır.

 

 

ETİKET ÖLÇÜLERİ

           

 

 

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

 

3.1.      4 CORE SM ZIRHLI F/O KABLO TEMİNİ, MONTAJI, TEST VE ETİKETLEME

            F/O kabloların çalışma sıcaklık aralığı –20C ile +60C derece ısılarda çalışabilir olmalıdır.

            F/O kablo yangına karşı ısı geciktirmeli (LS0H- Low Smoke Zero Halogen) olmalıdır.

            F/O kablonun her iki taraftan sonlandırılması ve gerekli etiketlemeleri yapılacaktır.

            Fiber kablonun yeni çekildiği Garaj ve Bakım Yeri binası ile Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı binası arasında en az %50 (yüzde elli) fazla damar yedek olarak bırakılacaktır.

            Binalar arası kablolamada kullanılacak olan fiber optik kablolar, bina dış(outdoor) tipte, çelik zırh özelliğine sahip olacaktır.

            F/O kablo ile köşe dönmek gerektiğinde, F/O kablo en az bükme çapından daha geniş bir çap ile dönülecektir.

            F/O kablo projede gösterildiği şekilde çekilecektir.

            ATUNEB K.lığı binası sistem odasından Garaj ve Bakım Yeri binası Silah Teknisyeni odasına kadar 500 metre 4 CORE Sıngle Mode Fiber Optik kablo çekilecektir ve her iki taraftan irtibatlar yapılacaktır.

 

3.2.      8 CORE SM ZIRHLI F/O KABLO TEMİNİ, MONTAJI, TEST VE ETİKETLEME

            F/O kabloların çalışma sıcaklık aralığı –20C ile +60C derece ısılarda çalışabilir olmalıdır.

            F/O kablo yangına karşı ısı geciktirmeli (LS0H- Low Smoke Zero Halogen) olmalıdır.

            F/O kablonun her iki taraftan sonlandırılması ve gerekli etiketlemeleri yapılacaktır.

            Fiber kablonun yeni çekildiği 300 metre Olimpik Atış Poligonu binası ile Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı binası arasında en az %50 (yüzde elli) fazla damar yedek olarak bırakılacaktır.

            Binalar arası kablolamada kullanılacak olan fiber optik kablolar, bina dış(outdoor) tipte, çelik zırh özelliğine sahip olacaktır.

            F/O kablo ile köşe dönmek gerektiğinde, F/O kablo en az bükme çapından daha geniş bir çap ile dönülecektir.

            F/O kablo projede gösterildiği şekilde çekilecektir.

            ATUNEB K.lığı binası sistem odasından 300 metre Olimpik Atış Poligon binası sistem odasına kadar 950 metre 8 COR Sıngle Mode Fiber Optik Kablo çekilecektir ve her iki taraftan irtibatlar yapılacaktır.

 

3.3.      SC SM PİGTAİL TEMİNİ VE MONTAJI

            24 adet temin ve montajı yapılacaktır.

 

3.4.      3 MT SM PATCHCORD

            36 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.5.      UTP TİPİ CAT6 KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

            İletken damar sayısı dört adet ve bakır, iletkenler ve kablo dışı plastikle kaplanarak izole edilmiş, ilgili standartlara uygun, yeni kullanılmamış ve sağlam olacaktır. Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

            Bina içi UTP kablonun toplam mesafesi en fazla 90 (doksan) metre olacaktır.

            Projede çıkartılan keşfe göre 3100 metre UTP tipi CAT6 kablo çekilecek ve data ve telefon prizlerinde gerekli irtibatları yapılacaktır.(+-%5)

 

 

 

3.6.      PVC KABLO KANALI(101X50MM) TEMİNİ VE MONTAJI

            Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ISO 9001-2000 belgeli, TS IEC 60695-1-2, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M1) , atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(101 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı) olmalı. Kablo kanalı 101x50mm ölçülerinde beyaz renkte plastikten mamül ilgili standartlara uygun yeni kullanılmamış ve sağlam olacaktır.

            Kullanılan iç köşe, dış köşe aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları olacaktır.

            Oda içlerindeki süpürgelik üzerinden duvardan döşenecek kablo kanalları içerisinde kullanıcılara çekilecek olan hatlarda, kablo kanalı üzerinde priz tesis edilerek kullanıcıya hat ulaştırılacaktır. Ancak birlik tarafından hattın duvara tesis edilen priz ile ulaştırılmasının uygun görülmediği durumlarda, söz konusu hatlar yere tesis edilecek balıksırtı kablo kanallarından geçirilerek kullanıcıların bulunduğu ortama uygun nitelikte veri prizi ile tesis edilecektir.

            Bina içi kablolama yapılırken, odalara geçişler öncelikle koridorlardan, bu mümkün olmazsa uygun giriş noktalarından olacaktır.

            Kablolar, dağıtım noktasındaki kabin çıkışından ucun bulunacağı yerdeki priz veya diğer dağıtım noktasına kadar kanallar içerisinde kalacaktır.

            Tüm bakır ve bina içi (indoor) F/O kablolar, kapalı ve kapaklı, plastik kablo kanallarında taşınacaktır.

            Bina içinde kullanılacak kablo kanalları, her türlü geçiş, bağlantı, giriş, köşe noktalarında kabloların açıkta kalmasına ve dışarıdan müdahale edilmesine engel olacak şekilde gerekli bağlantı ve geçiş elemanlarına sahip olacaktır. Kanal bitim uçları, kanal birleşim yerleri kapak ile kapatılacaktır.

            Kanalların birleşim yerlerinde esneme ve açıklık kesinlikle olmayacaktır. Bu amaçla kanallar birbirlerine içten geçmeli olacaktır.

            Kanallardan odalara geçişlerde, geçiş noktalarında olan kablolar duvar içerisinde korumasız ve yalıtılmamış şekilde bırakılmayacaktır.

            Kablo kanallarından sıva üstü prizlere ve dağıtım kabinlerindeki kablo girişlerine, fiziksel açıklık kalmayacak şekilde bağlantı yapılacaktır.

            Kanallar koridorlarda kapı yüksekliğinin üstünden tavana yakın kiriş altından veya asma tavan içinden sıva üstü döşenecektir. Kanalların geçiş güzergâhı (koridor, asma tavan vb.) birliğin fiziki şartlarına göre kullanıcı ile koordine edilerek belirlenecektir. Ancak birlik tarafından hattın duvara tesis edilen priz ile ulaştırılmasının uygun görülmediği durumlarda uygun nitelikte balıksırtı kablo kanalı tesis edilebilecektir.

            Veri prizleri, mekanik çarpmalara meydan vermeyecek şekilde, yerden en az 30 (otuz) cm yükseklikte veya bilgisayar masası altında kalacak şekilde, 300 metre Olimpik Atış Poligonu 1,2 ve 3 numaralı dershanelerde süpürgelik üzerinden çekilecek kablo kanalı üzerine monte edilecektir. Veri prizlerinin üzerinde yaylı toz kapağı ve şeffaf korumalı etiket kısmı olacaktır. Veri prizlerinden bilgisayara olan bağlantılar UTP ek kablo kullanılarak yapılacaktır.

            İmalat sırasında montajı yapılacak kablo kanalları, priz(şebeke, ups, data ve telefon) teraziye alınarak yapılacaktır.

            Projede gösterilen kablo kanalları sahada olabilecek olumsuzluklara karşı idarenin onayı ile revize edilebilecektir.

            Projede çıkartılan keşfe göre 600 metre PVC Kablo Kanalı(101x500MM) çekilecektir.(+-%5)

 

3.7.      TELEFON PRİZİ RJ-11 VEYA RJ-12 (6 KONTAKLI) (22,5 X 45 MM)

            26 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.8.      DATA PRİZİ CAT6E RJ-45 (8 KONTAKLI) (22,5 X 45 MM)

            67 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.9.      KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 3X2,5MM² (NHXMH) TEMİNİ VE MONTAJI

            Beyan gerilimi en çok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standartlarına göre; Aleve dayanıklılık kategori B, Suya ve aleve dayanıklılık kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanıklılık kategori Y) 750oC ısıda ve alev altında sabit çalışmak koşuluyla 2 saat (180 dakika) ya kadar akım iletebilen, bu süre sonunda izolasyonu bozulmayan ve akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1/2/3, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarına uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180 / E 90, Tek damarlılarda; tek telli (sınıf 1-2)= veya çok telli (sınıf 5-6) elektronik bakır iletkenler üzerine özel seramikleşebilen silikon izole kaplı, Çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramikleşebilen silikon dış kılıf kaplanan yüksek ısıya ve aleve dayanıklı silikon yalıtımlı kabloların temini, nakliyesi, döşemesi bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi yapılacaktır.

            Çekilecek kablolara hiçbir şekilde ek yapılmadan tek parça olacak şekilde çekilecek ve gerekli irtibatları yapılacaktır.

            Montaj sırasında bir noktaya ikiden fazla kablo girişi olan yerlere vakko klemens kullanılacaktır.

            Projede çıkartılan keşfe göre 1500 metre Kurşunsuz PVC İzoleli kablo 3x2,5mm² (NHXMH) çekilecektir.(+-%5)

 

3.10.    3X25A W OTOMATİK SİGORTA (6KA) TEMİNİ VE MONTAJI

            25A’e kadar.

            9 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

 3.11.   3X40A W OTOMATİK SİGORTA (6KA) TEMİNİ VE MONTAJI

            40A’e kadar.

            1 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.12.    4X25A (30MA) KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ TEMİNİ VE MONTAJI

            (TS EN61008-1 / TS EN61008-2-1) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımını hissederek 10 – 30 ms. Süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

            5 adet temin ve montajı yapılacaktır. Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

3.13.    0-1 3X40A PAKO ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI

            3x40’e kadar(Trifaze)

            1 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.14.    1-0-2 3X40A PAKO ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI

            3x40’e kadar(Trifaze)

            1 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.15.    B 16A W.OTOMATİK SİGORTA TEMİNİ VE MONTAJI

            Aynı zamanda anahtar vazifesi gören monofaze otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik fiyata dahildir.

            50 adet temin ve montajı yapılacaktır.

            Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.16.    SM ADAPTÖR SC TEMİNİ VE MONTAJI

            24 adet temin ve montajı yapılacaktır.

 

3.17.    SC-LC SM F/O PATCH KABLO (2M) TEMİNİ VE MONTAJI

            8 adet temin ve montajı yapılacaktır.

 

3.18.    24 PORT F/O PATCH PANEL 19'' (DOLU OLACAK), UTP ARA KABLO TEMİNİ VE MONTAJI

            3 adet temin ve montajı yapılacaktır.

 

3.19.    BORU, KORUGE, ÇİFT CİDARLI, 100MM (HDPE) TEMİNİ, DÖŞENMESİ VE      F/O-TELEFON KABLOLARININ ÇEKİLMESİ

            Yer altı boru tesisinde kablo muhafaza borusu olarak 100mm 450N HDPE Rijit Cidarlı Koruge Boru kullanacaktır.

            Borular döşenirken ek malzemeleri kullanılacaktır. Ek malzemelerinde borunun su almaması için plastik conta mutlaka kullanılacaktır. 

            Boruların döşenmesi ve idare tarafından temin edilecek menhollerin yerleştirilmesi İdare tarafından verilecek krokiye göre uygun olarak yapılacaktır.

            Kanalın üzeri toprak ile kapatıldıktan sonra borularda herhangi bir hasar(borunun kırılması, borunun içinin toprak dolması vb.kılavuz veya kablonun boru içerisinde gitmemesi) olması durumunda borudaki tıkalı yerin bulunması, tekrar kazının yapılarak borunun değiştirilmesi yüklenici firma sorumluluğundadır.

            ATUNEB K.lığı binası sistem odasından 300 metre Olimpik Atış Poligon binası sistem odasına kadar 8 COR Sıngle Mode Fiber Optik Kablo çekilecektir ve her iki taraftan sonlandırılarak irtibatlar yapılacaktır.

            ATUNEB K.lığı binası sistem odasından 300 metre Olimpik Atış Poligon binası sistem odasına kadar birlik tarafından verilecek 50x2x0,6mm yer altı telefon kablosu çekilecektir ve her iki taraftan irtibatlar yapılacaktır.

            ATUNEB K.lığı binası sistem odasından Garaj ve Bakım Yeri binası Silah Teknisyeni odasına kadar 4 COR Sıngle Mode Fiber Optik Kablo çekilecektir ve her iki taraftan sonlandırılarak irtibatlar yapılacaktır.

            ATUNEB K.lığı binası sistem odasından Garaj ve Bakım Yeri binası Silah Teknisyeni odasına kadar birlik tarafından verilecek 20x2x0,6mm yer altı telefon kablosu çekilecektir ve her iki taraftan irtibatlar yapılacaktır.

            29 numaralı Nöbetçi Kulübesinden Karargâh Garaj ve Bakım Yeri binası Silah Teknisyeni odasına kadar birlik tarafından verilecek 20x2x0,6mm yer altı telefon kablosu çekilecek ve her iki taraftan irtibatlar yapılacaktır.

            Çekilecek tüm telefon kablolarının aktarımları idare tarafından belirtilecek usule göre montajı yapılacaktır.(ATUNEB Snt. Odasında bulunan Hat İnşa Panosundan 300 metre Olimpik Atış Poligon binası, Garaj ve Bakım Yeri binası ve 29 numaralı Nöbetçi Kulübesinde montajı yapılacak tüm prizlere birebir irtibat yapılacaktır.

            Çekilen yer altı kabloları her menholde ve ek odalarında kablolara S payları verilecektir.

            Kablo çekimi esnasında kablolara zarar vermeden taşıma ve çekim yapılacaktır. Kopma hasar görme gibi kablonun işlerliğini bozan durumlarda sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.

            Binalar arası yapısal kablolamanın kazı yapılamaması nedenleriyle zaruri olarak yer üstüne çıkması durumunda, bina dış yüzeyinde yapılacak her türlü kablolama, metal kanal ve/veya PVC kaplı çelik spiral ya da HDPE kaplı çelik spiral içinde yapılacaktır.

            “Montaj ve Yapısal Kablolama Krokilerinde binalar arası” bina dışı duvar üzerinden boru ile/havai ısı hattı” üzerinden kanal tesis edilmesi istenilen güzergâhlara metal kanal içerisinden kanal tesis edilecek, havai ısı hattından geçecekse metal tavalar tesis edilerek bu tavaların üzerinden metal borular geçirilecektir.

            Projede çıkartılan keşfe göre 1400 metre Boru, Koruge, Çift Cidarlı, 100mm (HDPE)  çekilecektir.(+-%5)

 

3.20.    KURŞUNSUZ PVC İZOLELİ KABLO 5X6MM² (N2XH) TEMİNİ VE MONTAJI

            Beyan gerilimi en çok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standartlarına göre; Aleve dayanıklılık kategori B, Suya ve aleve dayanıklılık kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanıklılık kategori Y) 750oC ısıda ve alev altında sabit çalışmak koşuluyla 2 saat (180 dakika) ya kadar akım iletebilen, bu süre sonunda izolasyonu bozulmayan ve akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1/2/3, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarına uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180 / E 90, Tek damarlılarda; tek telli (sınıf 1-2)= veya çok telli (sınıf 5-6) elektronik bakır iletkenler üzerine özel seramikleşebilen silikon izole kaplı, Çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramikleşebilen silikon dış kılıf kaplanan yüksek ısıya ve aleve dayanıklı silikon yalıtımlı kabloların temini, nakliyesi, döşemesi bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi yapılacaktır.

            Çekilecek kablolara hiçbir şekilde ek yapılmadan tek parça olacak şekilde çekilecektir.

            Projede çıkartılan keşfe göre 200 metre Kurşunsuz PVC İzoleli kablo 5x6mm² (N2XH) çekilecektir.(+-%5)

 

3.21.    60X60X25 SIVA ALTI SAC PANO TEMİNİ VE MONTAJI

            En az 1mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerine şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenleri gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak be delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan tapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klamensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo terinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablo üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerinde faz hatları için gerekli sayıda TS 6429’a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklere boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır.

            Kullanılacak olan UPS dağıtım panoları sahada olabilecek olumsuzluklara karşı pano ebatları ve sıva üstü/altı olacağı idarenin onayı ile revize edilebilecektir.

            Pano tek hat etiketlemesi yapılacaktır ve pano üzerinde gerekli uyarı işaretleri bulundurulacaktır.

            Şalt malzemeleri projede belirtilen tek hat şemalarına göre montajı yapılacaktır.

            6 adet 60x60x25 Sıva Altı Sac Pano temin ve montajı yapılacaktır.

 

3.22.    2’Lİ ÇERÇEVE (UPS PRİZ KASASI)

            Montaj sırasından iş teslimine kadar çerçeve-prizlerde olabilecek kırılma ve zarar görmesi halinde yüklenici firma yenisini monte edecektir.

            65 adet temin ve montajı yapılacaktır. 101X50MM PVC Kablo Kanalına uygun çerçeve olacaktır.

 

3.23.    TEKLİ ÇERÇEVE (DATA VE TELEFON PRİZ KASASI) TEMİNİ VE MONTAJI

            Montaj sırasından iş teslimine kadar çerçeve-prizlerde olabilecek kırılma ve zarar görmesi halinde yüklenici firma yenisini monte edecektir.

            93 adet temin ve montajı yapılacaktır. 101X50MM PVC Kablo Kanalına uygun çerçeve olacaktır.

 

3.24.    KANAL TİPİ TOPRAKLI PRİZ TEMİNİ VE MONTAJI

            Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az TSE’ye uygun iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj prizin temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte. Kullanılmamış ve sağlam olacaktır. Kablo kanalı montajına uygun olacaktır.

            65 adet temin ve montajı yapılacaktır. 101X50MM PVC Kablo Kanalına uygun çerçeve olacaktır.

 

3.25.    KANAL TİPİ TOPRAKLI UPS KABLO KANAL PRİZ(KIRMIZI RENKLİ)

            Şebeke ve UPS topraklı prizleri TS IEC 60884-1 standardına uygun, priz delikleri normal veya 45° eğimli, çocuk emniyeti korumalı, IP 20 koruma sınıflı, prizler arası birleştirme barası ile baralı bağlantı uygulaması yapılabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte, yaylı toz koruma kapaklı, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yaylı toz koruma kapaklı, üzerlerinde etiketleme için şeffaf muhafaza kapaklı yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tırnaklı veya kızaklı tip) prizlerin temini, işyerine nakli, montajı, kablo bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

            65 adet temin ve montajı yapılacaktır. 101X50MM PVC Kablo Kanalına uygun çerçeve olacaktır.

 

3.26.    ÇUBUK, TOPRAKLAMA KAZIĞI (1MT. Ø20. VE 20 MT. TOPRAKLAMA KABLOSU) TEMİNİ VE MONTAJI

            3 adet bakır elektrot topraklama kazığı temin ve montajı yapılacaktır.

            300 metre Olimpik Atış Poligon Binası Sistem Odasında bulunan RACK Kabine irtibatlandırılacaktır.

            ATUNEB Kh. Binası Sistem Odasında bulunan RACK Kabin ve Santralın topraklama kablosu çekilecektir.(Mevcutta topraklama kazıkları bulunmaktadır.)

 

3.27.    RJ-45 TEMİNİ

            Modül gövdesi sert şeffaf plastikten olacaktır. CAT5/CAT6 kablo bağlantısına uygun metal tırnaklar olacaktır. İlgili standartlara uygun yeni kullanılmamış ve sağlam olacaktır.

            1000 adet temin edilecektir.

 

3.28.   CAT5 PATCH PANEL (TELEFON DAĞITIMI İÇİN)

          300 metre Olimpik Atış Poligonu Sistem odasında bulunan RACK Kabin içerisine monte edilecektir. ATUNEB Kh.’ dan çekilecek olan 50 PER Telefon kablosu ve bina içi telefon prizlerinden çekilen kablolar CAT5 PATCH Panelde sonlandırılacak ve aktarımları yapılacaktır.  4 adet temin ve montajı yapılacaktır. Montaj işlemi idarenin tarifi ve isteği tarzda yapılacaktır. Gerekli etiketlemeler yapılacaktır.

 

3.29.   12U 19'' RACK KABİNET(600 X 600) TEMİNİ VE MONTAJI

            Garaj ve Bakım Yeri binası Silah Teknisyeni odasına Duvar Tipi 12U 19'' Rack Kabinet(600 X 600) 1 adet Temini ve Montajı yapılacaktır.

            Kapaklı ve kilitli olacaktır ve 4’ lü UPS Priz grubu olacaktır.

 

3.30.    PVC KAPLI ÇELİK SPİRAL BORU (32'LİK) TEMİNİ VE MONTAJI

            Binalar arası yapısal kablolamanın kazı yapılamaması nedenleriyle zaruri olarak yer üstüne çıkması durumunda, bina dış yüzeyinde yapılacak her türlü kablolama, metal kanal ve/veya PVC kaplı çelik spiral ya da HDPE kaplı çelik spiral içinde yapılacaktır.

            F/O ve Telefon Kablosu için ayrı ayrı Q32’ lik çelik spiral boru döşenecektir.

50 metre Q32’ lik çelik spiral boru Temini ve bina girişlerinde montajı yapılacaktır.

 

3.31.    KAZI YAPILMASI, KANAL İÇİNE KUM DÖKÜLMESİ VE KAPATILMASI

            İdare tarafından verilecek güzergâha uygun olarak kazı işlemi yapılacaktır.

            Toprak, asfalt ve beton zemin kanal kazıları 80+- 10cm derinliğinde ve 50+- 10cm genişliğinde olacaktır. Hat güzergâhında bulunan kritik noktalardan ( Elektrik ve su hattı ) geçerken tesisatın en az 10 cm üzerinden geçilmesi sağlanacaktır.

            Binalar arası yapısal kablolamada mutlaka fiber optik (F/O) kablo kullanılacaktır. F/O kabloların tesis edileceği kanallar toprak yüzeyinin en az 80 (altmış) cm aşağısında olacaktır.

            Kazılan asfalt ve beton zemin 100 mm eninde kesilip 20 cm derinlikte boru döşenip üzeri kapatılacaktır.

            Kazı yapılan alanda bulunan asfalt, beton, kaldırım, çim zeminlerde meydana gelen hasarlar onarılarak sağlam bir şekilde teslim edilecektir.

            Yüklenici Firma, kanal kazım işi yapmadan önce güzergâh üzerinde bulunan orta gerilim hattı için Bölgedeki Elektrik Dağıtım Şirketi irtibat kuracaktır.

            Kazım esnasında, elektrik kabloları ve su boruları zarar görmesi halinde yüklenici firma tarafından meydana gelen hasarlar onarılarak sağlam bir şekilde teslim edilecektir.

            Borular, tabanı normal ve sert zeminlerde 10cm kalınlığında 0,3 kum, gevşek zeminlerde ise 10cm kalınlığında 250 doz ( 1 metre küp kum + 5 torba çimento) demirsiz beton üzerine 5cm kalınlığında kum serilerek, serim yolu üzerindeki göz sayısına uygun olarak yerleştirilecektir.

            Borular döşeme işlemini takiben, boru üst seviyesinden 10cm yukarıya kadar kum dolgu yapılacaktır. 35cm yüksekliğe kadar kanalı ince taneli dolgu malzemesi ( kanaldan çıkan malzeme) ile doldurulacaktır.

            Dolgu işlemi kademeler halinde ıslatılarak sıkıştırılacaktır.

            Sıkıştırma işleminin tamamlanmasının ardından zemin tesviyesi yapılarak serim yolu eski haline getirilecektir.

            1000 metre kazı yapılacaktır.

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

 

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

.

ATCL.VE UZM.NİŞC.EĞT.BRL.K.LIĞI 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN

TSK-NET ALTYAPISI MONTAJ VE YAPISAL KABLOLAMA İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS.OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi: Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  Atcl.ve Uzm.Nişc.Eğt.Brl.K.lığı 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006 albüm numaralı binaların TSK-NET altyapısı montaj ve yapısal kablolama işi.

3.2. İşin yapılma yeri: Gen. Eşref AKINCI Kışlası Atcl.ve Uzm.Nişc.Eğt.Brl.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 2001.KRG.BET.001, 2001.ATŞ.PRF.002, 2001.GRJ.ÇEL.006 albüm numaralı binaların TSK-NET altyapısı montaj ve yapısal kablolama işi (32 ihtiyaç kalemi)

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

 

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu

 

tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları:

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                  

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin  % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu

 

 

Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

 

27.11.Yüklenici idare ile koordineli olarak belirtilen güne kadar iç cephe imalatlarını tamamlayacak. müteakiben dış cephe imalatlarına geçecektir. İşin aciliyeti ve kullanım durumu ile ilgili tahditler bulunduğundan, yüklenici tarafından idarenin belirttiği çalışılamayacak günlere uyulacaktır.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2018 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.