İhalePRO’nın yenilenen arayüzü ile tanışın!
Yeni Sürümde İncele
  1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Alt Mutfak Dolabı Yapım Ve Üst Dolap Esaslı Bakım Onarım İşi

Alt Mutfak Dolabı Yapım Ve Üst Dolap Esaslı Bakım Onarım İşi

İhale No 137433
Sektör İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 26 Mayıs 2012
İhale Tarihi 31 Mayıs 2012 14:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

İŞİN TANIMI  ALT MUTFAK DOLABI YAPIM VE ÜST DOLAP ESASLI BAKIM ONARIM İŞİ
İŞİN MİKTARI  10 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER  İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE
İRTİBAT TELEFONLARI  0 318 233 09 67-8093FAX: 0 318 233 34 23
İHALE KOMİSYONU  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ  31 Mayıs 2012 Perşembe 14:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT  YOK
TESLİM YERİ  BALIŞEYH İLÇE J.K.LIĞI
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
TEDARİK USULÜ  4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. 
YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA BİR SURET NOTER ONAYSIZ SÖZLEŞME YAPILACAKTIR. 
ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLECEKTİR.
AÇIKLAMALAR
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BALIŞEYH İLÇE J.K.LIĞI LOJMANLARI MUTFAK YAPIM VE ESASLI BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı Balışeyh İlçe J.K.lığı lojmanlarına 10 adet mutfak dolabı yapım ve esaslı bakım onarım (mermer dahil) işini kapsar.

2. Yapım işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor ve mahal listesi gereği , İdare tarafından hazırlanan idari şartnamede ve lojman dolap yapım planında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.

3. Yapım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme montaj yapılacak lojman binasına getirilecektir.

5. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. 

6. Yüklenici firma ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

7. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

8. İdarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

9. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

10. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

11. İmalat-yapım sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması, nakliye ile ilgili çarpmalardan meydana gelecek çizik vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin onarımı ve temizlenmesi sağlanacaktır. Yapım işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

12. Yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.

13. İdari şartname, mahal listesi ve dolap yapım planlarında belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

14. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

15. Balışeyh İlçe J.K.lığı lojmanlarına 10 adet mutfak dolabı yapım ve esaslı bakım onarım (mermer dahil) işi;

15.1. Tezgah üstü dolaba esaslı bakım ve onarım uygulanacak olup, uygulama şu şekilde yapılacaktır.


15.2. Üst dolapta kullanılan tüm menteşeler eksik olanlar dahil yenilenecektir. Dolap kapakları komple yenilenecek ortadaki 2 kapak çerçeveli siyah cam kapak olacaktır. Kapak ayarları yerinde yapılacaktır. Laminant dolap kapakları alt dolap kapak ve çekmece renklerine uygun olacaktır.

15.3. Üst dolabın duvara bağlantılarında eksik tespit edilmesi durumunda paslanmaz krom malzemeden imal en az 10 cm. yüksekliğinde ihtiyaç miktarı kadar ayak monte edilecektir

15.4. Laminant malzemeden imal tezgah altı dolap EK planda şekli belirtilen 220 cm. uzunluğunda 72 cm. yüksekliğinde 55 cm. derinliğinde olacaktır


15.5. Tezgah üstü mermer Ek planda şekli belirtilen 230 cm. uzunluğunda düz modelde (+/- %5) 62 cm. derinliğinde olacaktır.Tezgah altı dolabın üzerine 3 cm. kalınlığında mermer plaka ile 1 (BİR) adet oval hilton lavabolu (mermer evyeli) tezgah yapılacaktır. Mermer tezgahın rengi, idare tarafından belirlenecektir. Mermer tezgahın etrafına suların dışarı taşmasını engellemek amacıyla en az 4 cm. yüksekliğinde 3 cm. kalınlığında önde üst yüzeyleri oval olmak üzere tezgah mermeri özelliklerinde yükselti yapılacak ve mermer ile mevcut duvara yalıtımı yapılarak monte edilecektir


15.6. Alt dolaba sol baştan başlayacak şekilde İçten dışa sürgülü makara sistemli açılmalı 45 cm.(tüm çekmecelerin genişliği) genişliğinde, toplam 72 cm.yüksekliğinde 3 adet çekmece yapılacaktır. Yukarıdan aşağıya doğru ilk 2 iki çekmece 20 cm yüksekliğinde en alttaki çekmece 32 cm yüksekliğinde ve 3 adet metal kulplu çekmece yapılacak ve her kapağın uygun yerlerine metal kulp monte edilecektir. Çekmecelerin Sağ bölümde bulunan İçten dışa/sağa-sola 72cmX45cm kapak yapılacak ve içerisine 1 (bir) sıralı raf yapılacaktır. Alt dolabın en sağına İçten dışa/sağa-sola açmalı 50cmx72cm tek kapak yapılacak içerisine raf olmayacaktır. Alt dolabın ortasında İçten dışa/sağa-sola 40cmx40cm dolap kapakları Dolap Yapım Planında gösterildiği şekilde yapılacak ve içlerine raf konmayacaktır.Alt dolap kapaklarındaki kullanılan menteşe sayısı tek kapaklı dolaplar için her kapağa 3 adet diğer çift kapaklı dolaplar için her bir kapağa 2 iki şer adet olacak şekilde monte edilecektir.Alt dolaptaki tüm kapaklar laminant malzemeden imal edilecektir. 40cmx40cm dolap kapakları altına, 32 cm yükseklikte 80 cm eninde sürgülü raylı çekmece yapılacak olup çekmecenin uygun yerine metal kulp monte edilecektir. (Çekmece 2 iki adet 32cmX40cm ebatlarında yapılabilir.) Alt dolabın iç alt zeminleri laminant malzemeden kapalı sistem(alt zeminle dolap içlerinin bağlantısı olmaması için) olacaktır.

15.7. Yapılacak dolap ve kullanılacak mermerin rengi idare tarafından belirlenecektir

15.8.Alt dolaba ait ayakların görünmemesi amacıyla laminant malzemeden imal 1,8 cm. genişliğinde 10 cm. yüksekliğinde kapak yapılarak monte edilecektir.

15.9.Dolaba ait tüm ölçüler yerinde alınacak, ve montaj işleminin tamamı yükleniciye ait olacaktır. 

16. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. 

17. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (30) otuz takvim günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

18. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2( iki ) yıl süre ile malzeme ve imalat hatalarına karşı garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip 871 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. 

19. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.

20. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,495 oranında karar pulu tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 

21. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

22. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 2 sayfa ve 22 maddeden ibarettir.

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)