Akaryakıt İstasyonu Topraklama Hattı Çekilmesi

İşin Adı : YAPIM İŞİ

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN

         

İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Adres : BAKANLIKLAR / ANKARA

Telefon : +903124175190

Faks : +903124183226

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü : AKARYAKIT İSTASYONU TOPRAKLAMA HATTI ÇEKİLMESİ

Malın Miktarı : TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR. TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

Mal Teslim Yeri : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞININ (SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ İŞLERDE, TESCİLİN) İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ ADRESE TEBLİĞ TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANIR. YÜKLENİCİ TAAHHÜDÜN TÜMÜNÜ, İŞYERİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE TAMAMLAYARAK GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GETİRMEK ZORUNDADIR.

Mal Teslim Tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞININ (SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ İŞLERDE, TESCİLİN) İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ ADRESE TEBLİĞ TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANIR. YÜKLENİCİ TAAHHÜDÜN TÜMÜNÜ, İŞYERİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE TAMAMLAYARAK GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GETİRMEK ZORUNDADIR.

İhale Yeri : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

İhale Tarihi : 10.11.2016 11:00:27

İhale İlanı Metni 

DOĞRUDAN TEMİN ALIM USULÜ İLE ALIMA TEKLİF VERMEK İSTEYEN İSTEKLİ ADAYLARI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNİ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN ALACAKTIR.

İSTEKLİLER  TEKLİFLERİNİ 10 KASIM 2016 SAAT 11:00'E KADAR KAPALI ZARF İÇERİSİNDE KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA/KİRAZLIDERE TESLİM EDECEKLERDİR.    

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 22/D DOĞRUDAN TEMİN USULÜ AKARYAKIT İSTASYONU TOPRAKLAMA HATTI ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME

 

 (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

 

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................................................... (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-

2.1.

İdarenin Adı                            : Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı

İdarenin Adresi                       : Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA      

            Tel. No                                    : (0312) 425 04 42 / 2402 -2403

Faks No                                  : (0312) 425 97 46

E-Posta Adresi (varsa)          : Elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir.

2.2. Yüklenicinin adı

Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi   :.............................................

            Tel. No                                               :.............................................

Faks No                                             :.............................................

E-Posta Adresi (varsa)                      :.............................................

Vergi Numarası                                 :.............................................

Vergi Dairesi                                      :.............................................

IBAN Numarası                                 :.............................................

 

2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

3.1. İşin Adı                                       : AKARYAKIT İSTASYONU TOPRAKLAMA HAATI  ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ

3.2. İşin Yapılma Yeri                       : Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA      

 

3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı    : Teknik şartnamede belirtilmiştir.

 

Sözleşmenin Dili

Madde 4- Sözleşmenin dili Türkçedir.

          
Tanımlar
Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

 

 

 

 

Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 6-

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen.......................... (rakam ve yazıyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

 

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

 
Sözleşmenin Ekleri
Madde 9 –
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

            1- Sözleşme Tasarısı,

            2- Mahal Listesi,

            3- Teknik Şartname,

            4- Pursantaj

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

 

İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

Madde 10-

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:

10.1.1. SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞININ (SAYIŞTAY TESCİLİNE TABİ İŞLERDE, TESCİLİN) İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ ADRESE TEBLİĞ TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YER TESLİMİ YAPILARAK İŞE BAŞLANIR. YÜKLENİCİ TAAHHÜDÜN TÜMÜNÜ, İŞYERİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE TAMAMLAYARAK GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GETİRMEK ZORUNDADIR.

10.1.2. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.

        

Teminata İlişkin Hükümler
Madde 11-

11.1. Kesin Teminat: Yüklenici teklif ettiği bedelin %6’ sından az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarı sözleşme yapılmadan önce teminat yatırarak, İhale Komisyon Başkanlığına sunacaktır.

11.2. Kesin Teminatın Geri Verilmesi

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminatın yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.

11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
 
Ödeme Yeri ve Şartları
Madde 12-

12.1.    Yüklenicinin hakedişi KHO Saymanlığınca ödenir. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır.

12.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde 03.8.9.01 ve 03.8.1.02 ekonomik kodundan düzenlenecek gönderme belgelerine göre ödeme yapılacaktır

12.3. Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak iş bitiminde düzenlenir.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2015 Yılında tamamı için ödenek tespit olunmuştur.

12.4. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı

Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları

Madde 14- Fiyat farkı ödenmeyecektir.

 

Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları

Madde 15- Bu işyerinde alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

 

Madde 16- Yapılan işlerin bir yıl süreyle ücretsiz onarımı yapılacaktır.

 

            İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması
Madde 17-

17.1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (All risk) sigorta) yaptırmak zorundadır.

17.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 18-

18.1. Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %10’ una kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

18.2. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

 

18.3. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

18.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.

18.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

Madde 19- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

 
Teminat Süresi
Madde 20- Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 365 gün olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

           

Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Madde 21-

21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

21.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

 
Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 22-Yüklenici üstlenmiş olduğu işi sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen sanat kurallarına uygun şeklide yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda yapım işleri genel şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi
Madde 23- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar
Madde 24- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

 

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
Madde 25- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
 

Geçici Kabul Noksanları

Madde 26- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 80 md.) Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’ üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilir.

 

Diğer Hususlar

Madde 27- Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler: işin sözleşme bedelinin üstünde bir bedelle tamamlanması halinde yüklenici bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşmedeki hükümler çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak iş anahtar teslimi götürü bedel usulü ile gerçekleştirileceğinden işin tamamlanması sonrasında ek ödeme talep edilmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasıyla peşinen kabul edilmiş olacaktır. Ara hakediş ödenmeyecektir.

 

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 28- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

Yürürlük

Madde 29- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 81 md.) Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, ihale dokümanında sözleşmenin noterce onaylanması ve tescili öngörülmüşse bu tescil ve onayın yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 29 (Yirmidokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …………….tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.  Ayrıca idare yüklenicinin talebi üzerine sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.

SİLAHLI KUVVETLER BANDO OKULLARI  KOMUTANLIĞI

 

 

AKARYAKIT İSTASYONUNA TOPRAKLAMA HATTINI ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

                                                                                                             

           

 

Bu Teknik Şartname yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

 

2. Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Loj.Ş.Md.lüğünün yazılı izni alınmadan Şartnamede değişiklik yapılamaz.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

                                                                                                                     

                                                                                                                 SAYFA NO         :

 İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR              3
   GENEL HUSUSLAR                                                                    3-4
   YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ                              5-8

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

YAPIM İŞİNİN ADI  : AKARYAKIT İSTASYONUNA TOPRAKLAMA HATTINI ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİPROJE NO        :          

YERİ                           :   Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bakanlık/Ankara

İHALE KAPSAMINDA YAPIMI İSTENEN İMALATLAR:

Kara Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde yer alan “AKARYAKIT İSTASYONUNA TOPRAKLAMA HATTINI ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ” işi için gerekli tüm imalatları, malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirleri garanti şartları ile diğer hususları kapsamaktadır.

 

GENEL HUSUSLAR:

 

Bütün inşaat işleri ve kullanılacak malzemeler; bu şartnamedeki tanımlara, proje ve mahal listelerindeki şartlara,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesine, fen ve mühendislik kaidelerine, birim fiyat tariflerine ve varsa özel (teknik) şartnamelerine uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

 

Teknik Şartname, Mahal listesi, Projeler v.b. dokümanlar arasında tereddüte düşülen durumlarda İdarenin görüşü esastır. Bu durumlarda yüklenici firma İdare ile irtibata geçecek ve İdarenin onayını müteakip imalatlara devam edecektir.

 

Yüklenici kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine ayrıca fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkan ve kullanım hataları haricindeki (Gizli kusurlardan) zarar ve ziyandan sorumludur. Bu kapsamda yapılan imalatlar kesin kabulü yapılmış olsa dahi 1 (Bir) yıl süre ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır. Bu gibi durumlarda yüklenici firma gerekli tadilat, onarım ve değişiklikleri ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür.

 

Yüklenici imalatlarda kullanacağı tüm malzemelerden farklı numuneleri (En az 3 farklı numune) idarenin görüşüne sunacaktır. İmalat bünyesine girecek her türlü malzeme ve kullanılan cihaz, TSE (ve/veya ISO 9001) damgalı veya TS Kalite belgesine sahip, 1. sınıf malzeme olacaktır. İmalatlar Yapı Denetim Heyetinin müsaadesi alınmadan yapılmayacaktır. Yapı Denetim Heyetinin kullanılmasını uygun görmediği malzemelerin değiştirilmesi hususunda tam yetkilidir.

 

Söz konusu iş kapsamında kullanılacak malzemeler ve teçhizat üzerinde kırık, çatlak ve deformasyon gibi imalat hataları bulunmayacaktır. Kullanılacak malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

 

İmalat sırasında karşılaşılacak beklenmedik mimari, elektrik, makine, vb. işlerine ait proje ve de problemleri Yüklenici tarafından çözülerek, bu amaçla çizilecek her türlü proje, detay ataşman idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlatılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

 

İmalatlar onaylı projeler, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacaktır.

 

Sökümden çıkan malzemeler (İdarenin tespit edeceği malzemeler) tutanakla ilgili birliğe teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumdaki malzemeler belediyenin göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır.

 

İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayını müteakip imalata devam edilecektir.

 

Yüklenici her türlü numuneyi beğenilmek ve seçilmek üzere iş yerine getirmekle ya da numunenin bulunduğu imalathaneye yapı denetçisini ve kullanıcı birlik sorumlu personelinin götürülmesini, yapı denetçisinin istediği süre ve zamanlarda sağlamakla yükümlüdür. İdare, gerekli görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapabilecektir. Bununla ilgili doküman, muayene ve deneylerin masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, imalatlar sırasında idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin vereceği talimatlara uymak zorundadır.

 

İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

 

Onarım ve yenileme sırasında, ihale konusu mevcut mahallerde verilecek her türlü zarardan (işin gereği olan yıkım söküm işleri haricinde) yüklenici birinci derecede sorumludur. Bu durumda yüklenici verilen zararı tazminle yükümlüdür. (Malzemelerin mahalline getirilmesi, inşaattan çıkan artıkların yüklenmesi ve nakli sırasında söz konusu binaya verilmesi muhtemel zararlar dahil).

 

Tüm işler bitirildikten sonra bina içinde ve dışında çalışma yapılan tüm mahallerde inşaat işlerinden kalan tüm artıkların her türlü temizliği yapılarak bina, çalışma ortamına müsait ve işler hale getirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

     YAPILACAK İŞLERİN YÖNTEM VE TARİFİ:

 

İNŞAAT İŞLERİ:

 

İnşaat mahallinde yapılacak imalatlarla ilgili aşağıdaki maddelerde özel bir açıklama yapılmadıysa imalatlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat tariflerinde ve Özel pozlarda yer alan: 982-101, 983-102, 985-102, 988-100, 726-305, 718-563, Y.16.050/03 ve ELK.01  inşaat pozlarındaki asgari yapım şartlarını sağlayacak şekilde olacaktır.

 

3.1.1               Mevcut pozlarda bulunmayıp da özel imalat olarak yapımı planlanan tüm imalatların ve imalat bünyesine giren malzemelerin ilgili standartlara uygun olması, imalatların yürürlükteki şartnamelere, fen ve mühendislik kaidelerine uygun olarak yapılması zorunludur

3.1.2                982-101 Pozuna uygun olarak: Bina ihata iletkeni tesisatı yapılması bina dış çevresine en az 60-80 cm derinlikte her cins toprak kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektroda bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil

 

3.1.3                983-102 Pozuna uygun olarak: Ø 20 mm çapında en az 1.5 m uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması ,çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini , toprak seviyesinden en az 80 cm derinliğe gömülmesi , indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı ile bağlanması ner nevi ufak malzeme ve işçilik elektrolitik bakır toprağın donma seviyesi altına en az 50 cm derinliğe çakılacaktır. Aralarındaki mesafe en az elektrod boyunun iki katı olacaktır. Topraklama elektrodu kullanılamayan yerler için

3.1.4                985-102 Pozuna uygun olarak: Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her şeit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

3.1.5                988-100 Pozuna uygun olarak: Topraklama tesisatlarında ölçülen topraklama direncinin yüksek çıkması halinde şartnamedeki değerlerin altına düşürülmesi için kullanılacak alüminyum silikat ve karbon esaslı kimyasal maddenin temini işyerine sevki ve iletkenlerin etrafına serilmesi

3.1.6                726-305 Pozuna uygun olarak: 25mm² borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik 

 

3.1.7                718-563 Pozuna uygun olarak: enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere b sınıfı aşırı gerilime karşı üç faz ve nötr koruma yapan  , istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı , tam hermetik olarak tamamen kapalı , pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden , diğer malzemelerle panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen aşırı gerilim koruyucuları , Aşırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerine ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli  bir şekilde monte edilebilmelidir. Koruyucular soket tipi değil yekpare olacaktır. Değiştirilmesi gerektiğinde bütün olarak değiştirebilmelidir.

3.1.8    Y.16.050/03 Pozuna uygun olarak: projede belirtilen yerlere C16/20 beton dökülmesi

ELK.01 Pozuna uygun olarak: Temini ve projede belirtilen yere montajı

 

3.1.10  Tüm topraklama sisteminin elektriksel olarak sürekli ve mekanik olarak emniyetli olmasına dikkat edilecektir.

3.1.11  Toprak altında kalan tüm ekler termokaynakla yapılacaktır.

3.1.12  Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.

3.1.13  İş sonunda tüm sistemin topraklaması Meger ölçüm cihazı ile ölçülecek ve bu konu ile ilgili rapor hazırlanarak birliğe teslim edilecektir.

İş bu Teknik Şartname 6 (altı) sayfadan ibarettir.

 

SİLAHLI KUVVETLER BANDO OKULLARI KOMUTANLIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNA TOPRAKLAMA HATTININ ÇEKİLMESİ İŞİ MAHAL LİSTESİ.
S.NU. POZ NU POZUN AÇIKLAMASI AKARYAKIT İSTASYONU
1 982-101 50 mm² Som Bakır İletken  Bina İhata ve İndirme İletkenleri Tesisatı En Az 60-80 Cm X
2 983-102 Toprak Elektrodu (Cubuk Elektrolitik Bakır) Ts 435 / T1 Standardına Uygun X
3 985-102 65 Gr Kaynak Tozuna Kadar Termokaynak Eki X
4 988-100 Toprak Direnci Düşürücü Kimyasal Madde X
5 726-305 Topraklama Hattı -25mm² (Borusuz Çıplak Örgülü Veya Dolu Bakır Tel) X
6 718-563 Pano Tipi Aşırı Gerilim Koruyucusu B Sınıfı 230 Vac 100 Ka Üç Faz Nötr Toprak X
7 Y.16.050/03 Beton Santralinde Üretilen Veya Satın Alınan Ve Beton Pompasıyla Basılan C 16-20 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil ) X
8 ELK.01 Topraklama Menholü X
AÇIKLAMA:
* Diger hususlar teknik şartnamede yer almaktadır.Bütün imalatlar Teknik Şartnamede belirlenen özelliklere uygun olacaktır.
* Söküm sırasında, işlevini yitirmiş ve mevcut durumuyla kullanılması sakınca arzedecek, gerekli yenilemeler ve değişiklikler yapılacaktır.
* Mahal listesindeki poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara uygulanması için yazılmıştır.Ödemelerde birim fiyat uygulanmayacaktır.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903124175190

c.Fax Numarası: +903124183226

d.Elektronik Posta adresi: