60 Evler Lojmanları Çevre Aydınlatmasının Ve 2000-ısm-bar-118 Albüm Numaralı Lojman Teshin Merkezinin Elektrik Hatlarının Mebs Okl. Ve Eğt.mrk.k.lığı Elektrik Hatlarından Ayrılması.

İşin Adı : 60 Evler Lojmanları Çevre Aydınlatmasının ve 2000-ISM-BAR-118 Albüm Numaralı Lojman Teshin Merkezinin Elektrik Hatlarının MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Elektrik Hatlarından Ayrılması.

İhale Usulü : DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI 22/d

         

İdare Adı : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Adres : Mebs Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Org.Canip İskilipgil Kışlası Mamak/ANKARA

Telefon : 0312 350 97 97

Faks : 0312 353 03 55

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü : YAPIM İŞİ

Malın Miktarı : 50 KALEM

Mal Teslim Yeri : MEBS OK.VE EĞT.MRK.K.LIĞI

Mal Teslim Tarihi:

İhale Yeri : MEBS OK.VE EĞT.MRK.K.LIĞI DOĞ.TEMİN TOP.SALONU

İhale Tarihi : 24.10.2016 10:00:03

İhale İlanı Metni 

60 EVLER LOJMANLARI ÇEVRE AYDINLATMASININ VE 2000-ISM-BAR-118 ALBÜM NUMARALI LOJMAN TESHİN MERKEZİNİN ELEKTRİK HATLARININ MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI ELEKTRİK HATLARINDAN AYRILMASI İŞİ İHTİYAÇ LİSTESİDİR
SIRA NU.	İŞİN TANIMI	BİRİM	ÖLÇÜ
1	1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x6 mm2 (TS IEC 60502-1)	MT	250
2	1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3x70 + 35 mm2 (TS IEC 60502-1)	MT	5
3	DİKİLİ TİP TEDAŞ(ENERJİSA) ONAYLI ANA DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI	AD	3
4	REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ: MODBUS RTU BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİ, 3 AKIM TRAFOSU, 3 x 380 V AC BESLEMELİ, 15 KADEMELİ, EKRANDA EN AZ 3 ELEKTRİKSEL DEĞER AYNI ANDA GÖRÜLEBİLECEK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
5	İŞARET LAMBASI (250V'a KADAR) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	6
6	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X100 A Icu:25 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	4
7	4X100 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
8	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X125 A Icu:25 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	2
9	4X125 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
10	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X400 A Icu:35 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
11	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X160 A Icu:35 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
12	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X63 A Icu:25 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	4
13	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X80 A Icu:25 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	2
14	TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X40 A Icu:25 kA TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
15	0.55 KVAR 220V MONOFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	6
16	1.5 KVAR 220V MONOFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	6
17	1 KVAR 400V TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	2
18	1.5 KVAR 400V TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	2
19	2.5 KVAR TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	4
20	5 KVAR TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	4
21	MONOFAZE  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 10 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	7
22	MONOFAZE  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	15
23	3 FAZLI  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	8
24	3 FAZLI  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	5
25	3 FAZLI  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
26	10A KURU TİP KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	6
27	16A KURU TİP KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	6
28	1,5 KVAR MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI TEMİNİ VE MONTAJI	AD	3
29	3 FAZLI ZAMAN TARİFELİ ELEKTRONİK (AKTİF-REAKTİF) SAYAÇ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	1
30	AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100/5A. TEMİNİ VE MONTAJI	AD	6
31	BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYANMASI	KG	20
32	SOKAK TİPİ IP65 LED ARMATÜRÜ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	24
33	PARK BAHÇE  ARMATÜRÜ DİREK VE BETON ANKRAJ DAHİL TEMİNİ VE MONTAJI	AD	9
34	LED AMPUL TEMİNİ VE MONTAJI	AD	31
35	LED PROJEKTÖR (SMD LEDLİ) YERE SABİTLEME APARATI İLE TEMİNİ VE MONTAJI	AD	5
36	LED PROJEKTÖR (SMD LEDLİ) DİREĞE MONTAJLI TEMİNİ VE MONTAJI	AD	12
37	180̊ DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ HAREKET SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI	AD	3
38	15 WATT SMD LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI	AD	7
39	4X6 MM2 KESİTLİ BAKIR KABLOLAR İÇİN ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU TEMİNİ VE MONTAJI	TK	1
40	4X35 MM² VE ÜZERİ KESİTLİ BAKIR KABLOLAR İÇİN ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU TEMİNİ VE MONTAJI	TK	2
41	1KV YERALTI KABLOSU 3X2.5 mm2 NYY TEMİNİ VE MONTAJI	M	25
42	FOTOSEL ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI	AD	2
43	DEMİR YÜZEYLERİN ZIMPARALANIP TEK KAT ANTİ PAS ÜZERİNE TEK KAT SENTETİK BOYANIN KOMPRESÖR İLE UYGULANMASI	M2	24
44	ELEKTRİK UYARI LEVHASI(Y30cm,E15cm,B10cm) TEMİNİ VE MONTAJI	AD	10
45	SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU (Ø 16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI	AD	5
46	EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI	M3	2
47	MAKİNE İLE(TUVENAN KUM-ÇAKIL TEMİN EDİLEREK) EL İLE SERME, SULAMA, SIKIŞTIRMA YAPILMASI	M3	3
48	EL İLE HER CİNS ZEMİNDE HENDEK DOLGUSU YAPILMASI	M3	3
49	MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (GEVŞEK VE BİTKİSEL TOPRAK, GEVŞEK SİLT, KUM, KİL, KİLLİ KUM VE ÇAKIL, KÜREKLE ATILABİLEN TAŞLI TOPRAK VE BENZERİ ZEMİNLER)	M3	5
50	PANO ALTLARI İÇİN EL İLE BETON YAPILMASI (100X60X20CM EBATLARINDA)	M3	0,5

 

MEBS OKL.VE EĞT.MRK.K.LIĞI 60 EVLER LOJMANLARI ÇEVRE AYDINLATMASININ VE 2000-ISM-BAR-118 ALBÜM NUMARALI LOJMAN TESHİN MERKEZİNİN ELEKTRİK HATLARININ MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI ELEKTRİK HATLARINDAN AYRILMASI İŞİ ÖZEL - GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İÇİNDEKİLER

KONU
GENEL HUSUSLAR
İSTEK VE ÖZELLİKLER
DENETİM VE MUAYENE METODLARI
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
GARANTİ ŞARTLARI

ŞARTNAME NUMARASI: 2016/6

İŞİN TANIMI: MEBS OKL.VE EĞT.MRK.K.LIĞI 60 EVLER LOJMANLARI ÇEVRE AYDINLATMASININ VE 2000-ISM-BAR-118 ALBÜM NUMARALI LOJMAN TESHİN MERKEZİNİN ELEKTRİK HATLARININ MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI ELEKTRİK HATLARINDAN AYRILMASI İŞİ                                                                          

                                                                    

YERİ:  MEBS OKL. VE EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI MAMAK/ANKARA

MADDE 1. KONU:            

 BU TEKNİK ŞARTNAME MEBS OKL.VE EĞT.MRK.K.LIĞI 60 EVLER LOJMANLARI ÇEVRE AYDINLATMASININ VE 2000-ISM-BAR-118 ALBÜM NUMARALI LOJMAN TESHİN MERKEZİNİN ELEKTRİK HATLARININ MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI ELEKTRİK HATLARINDAN AYRILMASI İŞİ VE DİĞER HUSUSLARI KAPSAR.

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR:

2.1 Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
2.2 Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1’inci sınıf olacak, idare onayına sunulacaktır.
2.3 Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.
2.4 Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
2.5 Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
2.6 Kullanılacak her türlü malzeme idare onayı alındıktan sonra belirlenecektir.
2.7 Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.

2.8 Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.

2.9 Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

2.10.İstenilen özelliklerdeki malzemelerin üretimi durdurulmuş ise bir üst modeli kabul edilecektir.

MADDE 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1. 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4x6 mm2  (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI

Bina içinde sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yeraltı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYY) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi ve boru içine alınması. Projede belirtilen şekilde menhol girişinde uygun ek mufu ile bağlantı yapılarak yeni panodan lojman nizamiyesinin enerji bağlantısı yapılacaktır.

 

3.2. 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3X70+35mm2 (TS IEC 60502-1) TEMİNİ VE MONTAJI

Bina içinde sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yeraltı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYY) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi ve boru içine alınması. Projede belirtilen şekilde menhol girişinde uygun ek mufu ile bağlantı yapılarak yeni panodan lojman nizamiyesinin enerji bağlantısı yapılacaktır.

3.3. DİKİLİ TİP ETANJ ANA DAĞITIM PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI.

- Yapımcı firmalar ISO 9000,TS-EN-60947-4-1,TSE-3367,TSE-12817 kalite belgelerine sahip olacaktır.

- Bütün ek yerleri temizlenmiş olacak ve bağlantıda kadmiyum kaplı civatalar kullanılacaktır.

- Hareketli kapaklara asma kilit takılabilecek şekilde olacak ve asma kilitler anahtarları ile birlikte idareye teslim edilecektir.

- Hareketli kapakların topraklaması,4 mm2 çok ince telli, örgülü ve sarı-yeşil izoleli iletkenle yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucunda uçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir şekilde kaynatılmış civatalarla bağlanacaktır.

- Yüksekliği en az 2000 mm. derinliği en az 400 mm. ve genişliği en az 800 mm olmak üzere serbest dikili sistemde köşebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm. kalınlığında ve kenarları kıvrılarak sabitleştirilmiş DKP sacdan üzeri aynı cins sac ile kapalı pano tesis edilecektir. Pano için mevcut zemin üzerinde bunun üzerine ve dört köşesinden ankaraj ve galvanizli cıvata ile tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve fırınlanacaktır. Pano üzerinde konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. Boya, izolatör bağlantı iletkenleri, her nevi ufak malzeme, klemensler işçilik ve montaj dahil  (bakır bara bedeli hariç olarak) fiyatıdır. Mevcut 1 numaralı panonun iç muhteviyatı C panosuna taşınacaktır. Birinci sac pano yapılması, işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi yüklenici firmaya aittir.

3.4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ: MODBUS RTU BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİ, 3 AKIM TRAFOSU, 3 x 380 V AC BESLEMELİ, 15 KADEMELİ, EKRANDA EN AZ 3 ELEKTRİKSEL DEĞER AYNI ANDA GÖRÜLEBİLECEK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ.

Reaktif güç röleleri, kompanzasyon tesisinin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W), Görünür Güce(VA) oranı olan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır. Koruma sınıfı en az IP40 olacaktır. 3 akım trafolu, 3x380 V AC beslemeli, 15 kademeli, en az üç elektriksel değer aynı anda görülebilecek reaktif güç kontrol rölesi, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin ve şönt reaktörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilecektir. Akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini ve şönt reaktör gruplarını seçerek beraber devreye alır veya çıkarır. Arızalı kondansatörleri veya şönt reaktörleri tespit eder. Kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör, oran aşma alarmı uyarılarını veren ve bağlı olduğu sistemin fazın gerilim değeri(v), akım trafolarının bağlı olduğu faz akımlarının RMS değerlerini, sistemin güç katsayısını(PF), sistemin çektiği aktif gücü(W), reaktif gücü(VAr), görünür gücü(VA), harmonikler, kWh, kVArh değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın iş yerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

3.5. LED İŞARET(SİNYAL) LAMBASI 250V’a KADAR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Q22mm çapında, Gömme tipte, kırmızı, mavi, sarı renklerde LED işaret lambasının temini, iş yerine nakli, montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.)

Her renk bir fazı temsil edecek şekilde panoda bağlantıları yapılacaktır.

R fazı – Kırmızı 

S fazı ­– Sarı

T fazı – Mavi

3.6. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X100A Icu:25 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır. 

3.7. 4x100 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze devrelerde 380 Volt’ta çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

 

3.8. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X125A Icu:25 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır.

3.9. 4x125 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze devrelerde 380 Volt’ta çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

3.10. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X400A Icu:35 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır.

3.11. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X160A Icu:35 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır.

 

3.12. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X63A Icu:35 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır.

 

3.13. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X80A Icu:35 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır.

 

3.14. TABLO ARKASI MONTAJI İÇİN KOMPAKT TİP TMŞ 3X40A Icu:35 kA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Tablo arkası montajı için kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (TS EN 60947-2 standardına uygun). Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150C’ye kadar dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı fiyatıdır.

 

3.15. 0.55  KVAR  220V MONOFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Kondansatörler, TSE ve/veya IEC norm ve standartlarına uygun olacaktır.
Kondansatörler tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. Sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir madde ihtiva etmemelidir. Bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.
Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır.
Teması önlemek için deşarj dirençleri kondansatörün içinde olacak, harici olmayacaktır.
İletken eleman;  Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film kullanılmış olacaktır. Örnek olarak, geçici bir aşırı gerilim nedeniyle dielektrik delinme olduğunda, kendini onarma işlevi ile metalik elektrot hata noktası çevresinde buharlaşıp, kondansatörün normal çalışmasını sürdürmeyi sağlayacaktır.
Kondansatörlerin panodaki mevcut topraklamayla irtibatı sağlanacaktır.
Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.
Kondansatörler aralıklı olarak 1,1 kat aşırı gerilime (sinüsoidal ve nonsinüsoidal) ve sürekli 1,3 kat aşırı akıma dayanabilir olmalıdır.
Kullanılacak kondansatörlerin kendi iç kayıpları 0.5 W / kVAr’dan küçük olacaktır.
Kondansatörlerin beyan edilen kapasitans değeri  -0 % ila + 15% aralığında olacaktır.
Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.
Kondansatörler minimum -25 ve maksimum +55 C ortam sıcaklığında sürekli çalışabilmelidir.
Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj olabilecektir.
Kondansatörler için kullanım ve üretim hatalarına karşı, en az iki yıl süreyle garanti verilecektir.

Kondansatörlerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

3.16. 1,5  KVAR  220V MONOFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

-           Kondansatörler, TSE ve/veya IEC norm ve standartlarına uygun olacaktır.

-           Kondansatörler tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. Sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir madde ihtiva etmemelidir. Bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.

-           Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır.

-           Teması önlemek için deşarj dirençleri kondansatörün içinde olacak, harici olmayacaktır.

-           İletken eleman;  Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film kullanılmış olacaktır. Örnek olarak, geçici bir aşırı gerilim nedeniyle dielektrik delinme olduğunda, kendini onarma işlevi ile metalik elektrot hata noktası çevresinde buharlaşıp, kondansatörün normal çalışmasını sürdürmeyi sağlayacaktır.

-           Kondansatörlerin panodaki mevcut topraklamayla irtibatı sağlanacaktır.

-           Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.

-           Kondansatörler aralıklı olarak 1,1 kat aşırı gerilime (sinüsoidal ve nonsinüsoidal) ve sürekli 1,3 kat aşırı akıma dayanabilir olmalıdır.

-           Kullanılacak kondansatörlerin kendi iç kayıpları 0.5 W / kVAr’dan küçük olacaktır.

-           Kondansatörlerin beyan edilen kapasitans değeri  -0 % ila + 15% aralığında olacaktır.

-           Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.

-           Kondansatörler minimum -25 ve maksimum +55 C ortam sıcaklığında sürekli çalışabilmelidir.

-           Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj olabilecektir.

-           Kondansatörler için kullanım ve üretim hatalarına karşı, en az iki yıl süreyle garanti verilecektir.

Kondansatörlerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

3.17. 1 KVAR 400V TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Kondansatörler, TSE ve/veya IEC norm ve standartlarına uygun olacaktır.
Kondansatörler tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. Sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir madde ihtiva etmemelidir. Bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.
Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır.
Teması önlemek için deşarj dirençleri kondansatörün içinde olacak, harici olmayacaktır.
İletken eleman;  Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film kullanılmış olacaktır. Örnek olarak, geçici bir aşırı gerilim nedeniyle dielektrik delinme olduğunda, kendini onarma işlevi ile metalik elektrot hata noktası çevresinde buharlaşıp, kondansatörün normal çalışmasını sürdürmeyi sağlayacaktır.
Kondansatörlerin panodaki mevcut topraklamayla irtibatı sağlanacaktır.
Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.
Kondansatörler aralıklı olarak 1,1 kat aşırı gerilime (sinüsoidal ve nonsinüsoidal) ve sürekli 1,3 kat aşırı akıma dayanabilir olmalıdır.
Kullanılacak kondansatörlerin kendi iç kayıpları 0.5 W / kVAr’dan küçük olacaktır.
Kondansatörlerin beyan edilen kapasitans değeri  -0 % ila + 15% aralığında olacaktır.
Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.
Kondansatörler minimum -25 ve maksimum +55 C ortam sıcaklığında sürekli çalışabilmelidir.
Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj olabilecektir.
Kondansatörler için kullanım ve üretim hatalarına karşı, en az iki yıl süreyle garanti verilecektir.

Kondansatörlerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

3.18. 1.5 KVAR 400V TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

-           Kondansatörler, TSE ve/veya IEC norm ve standartlarına uygun olacaktır.

-           Kondansatörler tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. Sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir madde ihtiva etmemelidir. Bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.

-           Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır.

-           Teması önlemek için deşarj dirençleri kondansatörün içinde olacak, harici olmayacaktır.

-           İletken eleman;  Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film kullanılmış olacaktır. Örnek olarak, geçici bir aşırı gerilim nedeniyle dielektrik delinme olduğunda, kendini onarma işlevi ile metalik elektrot hata noktası çevresinde buharlaşıp, kondansatörün normal çalışmasını sürdürmeyi sağlayacaktır.

-           Kondansatörlerin panodaki mevcut topraklamayla irtibatı sağlanacaktır.

-           Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.

-           Kondansatörler aralıklı olarak 1,1 kat aşırı gerilime (sinüsoidal ve nonsinüsoidal) ve sürekli 1,3 kat aşırı akıma dayanabilir olmalıdır.

-           Kullanılacak kondansatörlerin kendi iç kayıpları 0.5 W / kVAr’dan küçük olacaktır.

-           Kondansatörlerin beyan edilen kapasitans değeri  -0 % ila + 15% aralığında olacaktır.

-           Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.

-           Kondansatörler minimum -25 ve maksimum +55 C ortam sıcaklığında sürekli çalışabilmelidir.

-           Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj olabilecektir.

-           Kondansatörler için kullanım ve üretim hatalarına karşı, en az iki yıl süreyle garanti verilecektir.

Kondansatörlerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

 

3.19. 2.5 KVAR 400V TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

-           Kondansatörler, TSE ve/veya IEC norm ve standartlarına uygun olacaktır.

-           Kondansatörler tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. Sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir madde ihtiva etmemelidir. Bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.

-           Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır.

-           Teması önlemek için deşarj dirençleri kondansatörün içinde olacak, harici olmayacaktır.

-           İletken eleman;  Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film kullanılmış olacaktır. Örnek olarak, geçici bir aşırı gerilim nedeniyle dielektrik delinme olduğunda, kendini onarma işlevi ile metalik elektrot hata noktası çevresinde buharlaşıp, kondansatörün normal çalışmasını sürdürmeyi sağlayacaktır.

-           Kondansatörlerin panodaki mevcut topraklamayla irtibatı sağlanacaktır.

-           Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.

-           Kondansatörler aralıklı olarak 1,1 kat aşırı gerilime (sinüsoidal ve nonsinüsoidal) ve sürekli 1,3 kat aşırı akıma dayanabilir olmalıdır.

-           Kullanılacak kondansatörlerin kendi iç kayıpları 0.5 W / kVAr’dan küçük olacaktır.

-           Kondansatörlerin beyan edilen kapasitans değeri  -0 % ila + 15% aralığında olacaktır.

-           Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.

-           Kondansatörler minimum -25 ve maksimum +55 C ortam sıcaklığında sürekli çalışabilmelidir.

-           Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj olabilecektir.

-           Kondansatörler için kullanım ve üretim hatalarına karşı, en az iki yıl süreyle garanti verilecektir.

Kondansatörlerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

3.20. 5 KVAR 400V TRİFAZE TÜP KONDANSATÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

-           Kondansatörler, TSE ve/veya IEC norm ve standartlarına uygun olacaktır.

-           Kondansatörler tam anlamı ile kuru tip olmalıdır. Sızıntı sebebi olabilecek yağ, jel veya gaz gibi hiçbir madde ihtiva etmemelidir. Bobinler arasında yanıcı olmayan bir dolgu maddesi bulunacaktır.

-           Kondansatör bataryası içerisindeki her bobin kendi özel basınç koruma sistemine sahip olmalıdır.

-           Teması önlemek için deşarj dirençleri kondansatörün içinde olacak, harici olmayacaktır.

-           İletken eleman;  Kendini onarabilen Çinko Alüminyum kaplı polipropilen film kullanılmış olacaktır. Örnek olarak, geçici bir aşırı gerilim nedeniyle dielektrik delinme olduğunda, kendini onarma işlevi ile metalik elektrot hata noktası çevresinde buharlaşıp, kondansatörün normal çalışmasını sürdürmeyi sağlayacaktır.

-           Kondansatörlerin panodaki mevcut topraklamayla irtibatı sağlanacaktır.

-           Kondansatörlerin bağlantıları, bağlantı noktalarına kuvvet uygulamayacak biçimde ve çoklu kablo ile yapılacaktır.

-           Kondansatörler aralıklı olarak 1,1 kat aşırı gerilime (sinüsoidal ve nonsinüsoidal) ve sürekli 1,3 kat aşırı akıma dayanabilir olmalıdır.

-           Kullanılacak kondansatörlerin kendi iç kayıpları 0.5 W / kVAr’dan küçük olacaktır.

-           Kondansatörlerin beyan edilen kapasitans değeri  -0 % ila + 15% aralığında olacaktır.

-           Kondansatörler en az iki yıl süreyle kapasite kaybına uğramayacaktır.

-           Kondansatörler minimum -25 ve maksimum +55 C ortam sıcaklığında sürekli çalışabilmelidir.

-           Kondansatör devreden çıktıktan 1 dakika içerisinde 50 V ‘un altına kadar deşarj olabilecektir.

-           Kondansatörler için kullanım ve üretim hatalarına karşı, en az iki yıl süreyle garanti verilecektir.

Kondansatörlerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

3.21. MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 10A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören monofaze otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

 

3.22. MONOFAZE ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören monofaze otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

 

 

3.23. 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 fazlı otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

 

3.24. 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 fazlı otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

 

3.25. 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63A (3kA) (TS5018-1 EN 60898-1) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 fazlı otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil birim fiyatıdır. 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil fiyatıdır.

 

3.26. 10A KURU TİP KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı(400V) veya monofaze(220V) kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.

 

3.27. 16A KURU TİP KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı(400V) veya monofaze(220V) kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.

 

3.28. 1.5 KVAR MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI

 

Kullanılacak olan şönt reaktör tek fazlı olarak 220V gerilimde çalışacak, yüksek geçirgenlikli, EN 61558-1, EN 61558 2-20, EN60289 ve EN 60076-6 CE sertifikalarına sahip olmalıdır. Nominal frekansı 50 Hz. Reaktör faktörü %100, endüktivite toleransı %5, yüksek manyetik geçirgenlikli, sargıları yüksek kalite bakır, aşırı ısınmaya karşı termik korumalı,  -10 ve +40 dereceler arası sürekli çalışma sıcaklığına uygun ve tip testleri yapılmış olmalıdır.

Malzemelerin işyerine temini, montajı ve her nevi malzeme, işçilik dâhil yükleniciye aittir.

 

3.29. 3 FAZLI ZAMAN TARİFELİ ELEKTRONİK(AKTİF-REAKTİF) SAYAÇ TEMİNİ VE MONTAJI

 

IEC 1036-96, TS EN 62053-21/23, TS 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, Reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı olarak ölçebilen, Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami Sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapabilen, Minimum 5 (7,5 ) A giriş akımı olan, çalışma frekansı 50 Hz olan, Sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilen,(Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır.) Sayaç Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 51 koruma sınıflı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, Sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olan, Ölçü aletleri ve elektrik sayaçları yönetmeliğine (76/891/AT) uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli elektronik tip Aktif-Reaktif Sayaç ve kaidesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.

Tadilat için gereken tüm proje çizimleri, onay ve muayene işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacak olup bu işlemler için idareden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Sayaç için “60 Evler Askeri Lojmanları Üst Yönetim Kurulu” adına yeni abonelik alınacak, abonelik için gereken bütün yazışmalar ve işlemler yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.

 

3.30. AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100/5A TEMİNİ VE MONTAJI

 

Baralı veya barasız sisteme uygun, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, 100/5 dönüştürme oranına sahip, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1,0 ölçü akım trafosu temini, montajı ve işler halde teslimi.

 

3.31. BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYANMASI

 

Pano ölçülerine uygun ve istenen miktarda bakır baranın iş yerine temini ve projede gösterilen şekilde montajının yapılması. Yapılan imalatta her faz barası farklı bir renge boyanarak

R fazı – Kırmızı 

S fazı ­– Sarı

T fazı – Mavi şeklinde olacaktır.

 

 

3.32. SOKAK TİPİ IP65 LED ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI

 

Armatürler normal koşularda can ve mal emniyeti açısından tehlike oluşmayacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Armatürler, ışık kaynağı olan led ampulü koruyan metal muhafazaya sahip olacaktır. Led armatürlerin ters polarite koruması olacak armatürde kullanılan Led sokak armatürleri hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir. Led armatürler monte edildikleri baskı devre kartı(PCB) renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır. Armatürde kullanılacak sürücü verimliliği %90(PF>0,90) olacaktır. Led armatürün ön camı temperlenmiş cam veya polikarbon olacaktır. Led armatürde kullanılan tüm malzemeler paslanmaz ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

 

Armatürlerde kullanılacak led ampuller, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve 80 ila 100 Watt arasında güce sahip olacaktır. En az 10000 LM ışık şiddeti olacaktır. Armatürler, 25 derecelik bir ortamda minimum 50.000 saat çalışacaktır. Armatürlerin renksel geri verimi (CRI)%70 den büyük olmalıdır. Armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı 6500K olacaktır. Armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalar ve normal çevre koşularından dolayı yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır. Armatürler TS EN 60068-2-75 belirtilen darbe deney aleti ile numune darbeler uygulanmak sureti ile yapılacak kontrollerde, armatürün darbe enerjisi ve yay sıkıştırma değerlerine uygun olacaktır. Armatür kasası IP65 standartlarında olacak, kesinlikle toz ve su geçirmeyecektir.

 

İmalata başlanmadan önce farklı model ve çeşitlerde olmak kaydıyla en az 3(üç) ürün idarenin onayına sunulacak, idarenin onayladığı armatür imalatta kullanılacaktır.

Malzemenin temini, işyerine teslimi ve montajı yükleniciye aittir. Montaj için gerekli bütün ekipman ve malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici idareden herhangi bir ekipman veya iş makinesi talep etmeyecektir.

 

3.33. PARK BAHÇE ARMATÜRÜ DİREK VE BETON ANKRAJ DAHİL TEMİNİ VE MONTAJI

 

Armatürler normal koşularda can ve mal emniyeti açısından tehlike oluşmayacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Armatürler, ışık kaynağı olan led ampulü koruyan metal muhafazaya sahip olacaktır. Led armatürlerin ters polarite koruması olacak armatürde kullanılan Led sokak armatürleri hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir. Led armatürler monte edildikleri baskı devre kartı(PCB) renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır. Armatürde kullanılacak sürücü verimliliği %90(PF>0,90) olacaktır. Led armatürün ön camı temperlenmiş cam veya polikarbon olacaktır. Led armatürde kullanılan tüm malzemeler paslanmaz ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır. Armatürlerin direk boyu 2,5 ila 3 metre arasında olacaktır.

 

Armatürlerde kullanılacak led, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve 40 ila 60 Watt arasında güce sahip olacaktır. En az 6000 LM ışık şiddeti olacaktır. Armatürler, 25 derecelik bir ortamda minimum 50.000 saat çalışacaktır. Armatürlerin renksel geri verimi (CRI)%70 den büyük olmalıdır. Armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı 6500K olacaktır. Armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalar ve normal çevre koşularından dolayı yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır. Armatürler TS EN 60068-2-75 belirtilen darbe deney aleti ile numune darbeler uygulanmak sureti ile yapılacak kontrollerde, armatürün darbe enerjisi ve yay sıkıştırma değerlerine uygun olacaktır. Armatür kasası IP65 standartlarında olacak, kesinlikle toz ve su geçirmeyecektir.

 

İmalata başlanmadan önce farklı model ve çeşitlerde olmak kaydıyla en az 3(üç) ürün idarenin onayına sunulacak, idarenin onayladığı armatür imalatta kullanılacaktır.

 

3.34. LED AMPUL TEMİNİ VE MONTAJI

 

Led ampul, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve 7 ila 10 Watt arasında güce sahip olacaktır. Ampuller E27 duy girişine, güç faktörü (PF>0,90) ve renksel geriverim değeri (Ra>70) sahip olmalıdır. Montaj için gerekli bütün ekipman ve malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, montaj için idareden herhangi bir ekipman veya iş makinesi talep etmeyecektir.

 

3.35. LED PROJEKTÖR(SMD LEDLİ) YERE SABİTLEME APARATI İLE TEMİNİ VE MONTAJI

 

Kullanılacak olan armatürün gövde kısmı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon; optik kapak şeffaf camdan (BK7); LED, en az 50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (Ra>80) (COB) ; sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.90) olmalıdır. Koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Renk sıcaklığı 6500 kelvin olacaktır. Kullanılacak armatür öncelikle idare onayına sunulacak, uygunluk konusunda onay alındıktan sonra montaja başlanacaktır.

Projektör, 180 ila 240 V AC gerilim ve 50 Hz frekansta çalışabilecek ve gücü 80 ila 100 Watt aralığında olacaktır, yere montajlı tip olacak, ayak sistemi kullanılacak açısal ayarlara uygun olarak bağlantısı yapılacaktır. Projektör kasası IP65 standartlarında olacak, kesinlikle toz ve su geçirmeyecektir. En az 10000 LM ışık şiddeti olacaktır. Armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı 6500K olacaktır. Projektörde kullanılacak her türlü (vida, somun, rondela, pul) ve benzeri bağlantı elemanları paslanmaz yapıda olacaktır. Projektörde kullanılacak olan sızdırmazlık sağlayacak her türlü (o-ring, conta) UV katkılı silikon malzemeden imal edilmiş olacak (güneş ışınları, yağmur, kar) vb. hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde imal edilecektir. Projektörün ön aydınlatma yüzeyinde kullanılacak olan cam, UV stabilizeli ışık geçirgenliği yüksek şeffaf polikarbonat olacaktır. Projektöre göre tasarlanmış özel alüminyum PCB imal edilmiş olacaktır. Led’ler otomatik (SMD) makinasında dizilecek kesinlikle elde lehimlenmeyecektir.

Projede gösterildiği şekilde imalatı yapılacak olan armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi fiyatıdır.

 

3.36. LED PROJEKTÖR(SMD LEDLİ) DİREĞE SABİTLEME APARATI İLE TEMİNİ VE MONTAJI

 

Kullanılacak olan armatürün gövde kısmı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon; optik kapak şeffaf camdan (BK7); LED, en az 50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (Ra>80) (COB) ; sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.90) olmalıdır. Koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Renk sıcaklığı 6500 kelvin olacaktır. Kullanılacak armatür öncelikle idare onayına sunulacak, uygunluk konusunda onay alındıktan sonra montaja başlanacaktır.

Projektör AC 180V ile 240V gerilim aralığında çalışabilecek ve gücü 80 ila 100 Watt aralığında olacaktır, direk üstü montajlı tip olacak (mevcut direğe montaj yapılacak), ayak sistemi kullanılacak açısal ayarlara uygun olarak bağlantısı yapılacaktır. Projektör kasası IP65 standartlarında olacak, kesinlikle toz ve su geçirmeyecektir. En az 10000 LM ışık şiddeti olacaktır. Armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı 6500K olacaktır. Projektörde kullanılacak her türlü (vida, somun, rondela, pul) ve benzeri bağlantı elemanları paslanmaz yapıda olacaktır. Projektörde kullanılacak olan sızdırmazlık sağlayacak her türlü (o-ring, conta) UV katkılı silikon malzemeden imal edilmiş olacak (güneş ışınları, yağmur, kar) vb. hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde imal edilecektir. Projektörün ön aydınlatma yüzeyinde kullanılacak olan cam, UV stabilizeli ışık geçirgenliği yüksek şeffaf polikarbonat olacaktır. Projektöre göre tasarlanmış özel alüminyum PCB imal edilmiş olacaktır. Led’ler otomatik (SMD) makinasında dizilecek kesinlikle elde lehimlenmeyecektir.

Projede gösterildiği şekilde imalatı yapılacak olan armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi fiyatıdır.

 

3.37. 180° DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ HAREKET SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI

 

220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalışabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat’a, akkor flamanlı lambalarda 1000 wat’a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, IP 44 koruma sınıflı, TS EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180º ön tarafındaki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

 

3.38. 15 WATT SMD LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI.

 

Kullanılacak olan armatürün gövde kısmı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon; optik kapak şeffaf camdan (BK7); LED, en az 50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip (Ra>80) (COB) ; sürücüsü sabit akım çıkışlı, yüksek verimli (Pf>0.90) olmalıdır. Koruma sınıfı en az IP 40 olmalıdır. Renk sıcaklığı 6500 kelvin olacaktır. Kullanılacak armatür öncelikle idare onayına sunulacak, uygunluk konusunda onay alındıktan sonra montaja başlanacaktır.

Projektör AC 180V ile 240V gerilim aralığında çalışabilecek ve gücü 10 ila 15 Watt aralığında olacaktır, direk üstü montajlı tip olacak, ayak sistemi kullanılacak açısal ayarlara uygun olarak bağlantısı yapılacaktır. Projektörde kullanılacak her türlü (vida, somun, rondela, pul) ve benzeri bağlantı elemanları paslanmaz yapıda olacaktır. Projektörde kullanılacak olan sızdırmazlık sağlayacak her türlü (o-ring, conta) UV katkılı silikon malzemeden imal edilmiş olacak (güneş ışınları, yağmur, kar) vb. hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde imal edilecektir. Projektörün ön aydınlatma yüzeyinde kullanılacak olan cam, UV stabilizeli ışık geçirgenliği yüksek şeffaf polikarbonat olacaktır. Projektöre göre tasarlanmış özel alüminyum PCB imal edilmiş olacaktır. Led’ler otomatik (SMD) makinasında dizilecek kesinlikle elde lehimlenmeyecektir.

Projede gösterildiği şekilde imalatı yapılacak olan armatürün iş yerine temini montajı her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi fiyatıdır.

 

3.39. 4X6 MM² ÜZERİ KESİTLİ BAKIR KABLOLAR İÇİN ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU TEMİNİ VE MONTAJI

 

Kablo ek yerlerinde kullanılacak olan ısı büzüşmeli ek mufları, 5 kV’a kadar elektriksel yalıtkanlığa, 110° C büzüşme sıcaklığına, ASTM D 570 ≤ %0,5 su geçirmezlik değerlerine sahip olmalıdır. Kullanılacak olan muflar kablo kesitine uygun olarak temin edilecek, işyerini nakliyesi ve montajı yapılacaktır. Yüklenici, montaj için gerekli her türlü alet veya malzemeyi temin edecek olup idareden herhangi bir alet veya malzeme talep etmeyecektir.

 

3.40. 4X35 MM² ÜZERİ KESİTLİ BAKIR KABLOLAR İÇİN ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFU TEMİNİ VE MONTAJI

 

Kablo ek yerlerinde kullanılacak olan ısı büzüşmeli ek mufları, 5 kV’a kadar elektriksel yalıtkanlığa, 110° C büzüşme sıcaklığına, ASTM D 570 ≤ %0,5 su geçirmezlik değerlerine sahip olmalıdır. Kullanılacak olan muflar kablo kesitine uygun olarak temin edilecek, işyerini nakliyesi ve montajı yapılacaktır. Yüklenici, montaj için gerekli her türlü alet veya malzemeyi temin edecek olup idareden herhangi bir alet veya malzeme talep etmeyecektir.

 

3.41. 1 KV YERALTI KABLOSU 3X2.5 MM² NYY TEMİNİ VE MONTAJI

 

Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

Yüklenici tarafından projede belirtilen noktalar arası mesafe ölçülerek metraj belirlenip kablo temin edilip gerekli ek ve bağlantılar yapılarak çalışır halde teslim edilecektir.

 

3.42. FOTOSEL ŞALTER TEMİNİ VE MONTAJI

 

Sokak, vitrin, ışıklı reklam, bahçe, park, otopark, garaj, toplu konut dış ve yol aydınlatmalarında, gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri 15-190 saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz, vs.den etkilenmeyen fotosel şalterin temini ve yerine montajı.

 

3.43. DEMİR YÜZEYLERİN ZIMPARALANIP TEK KAT ANTİPAS ÜZERİNE TEK KAT SENTETİK BOYANIN KOMPRESÖR İLE UYGULANMASI

 

Projede sayısı belirtilen ve ampulleri değiştirilecek olan park bahçe armatürlerinin metal direklerinin zımparalandıktan sonra tek kat antipas üzerine tek kat sentetik boyanın kompresör tabancasıyla boya damlası ya da kabarcık kalmadan uygulanması. Boya ve gerekli ekipmanların temini ve işyerine nakli yükleniciye aittir. Yüklenici, idareden ekipman veya iş makinesi talep etmeyecektir.

 

3.44. ELEKTRİK UYARI LEVHASI (30X15X10cm) TEMİNİ VE MONTAJI

 

Ebatları belirtilen metal plaka üzerine, altında elektrik hattının geçtiğini belli edecek baskı yapılması ve plakanın demir çubuk ile birleştirilerek elde edilen çubuklu plakanın altına beton dökülerek toprağa plaka görünecek şekilde gömülmesi.

 

3.45. SAF BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUKLARI (Ø16MM VE 1 METRE UZUNLUĞUNDA) İLE PANO TOPRAKLAMASI YAPILMASI

 

16mm çapında ve 1 metre uzunluğundaki çubuklar ile panoların topraklanması ve pano içlerinde toprak barası oluşturulması için panolar çevresinde topraklama yapılması. Yüklenici işlem sonrası ölçüm yaparak topraklama direncinin 1 ohm’un altında olduğunu beyan etmek zorundadır direncin 1 ohm ve üzeri çıkması durumunda direnci istenen değere getirmek yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, bu işlemler için idareden herhangi bir ücret veya ekipman talep etmeyecektir.

 

3.46. EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI

 

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme kayıpları, işçilik, araç, araç ve gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil( taşımalar hariç) 1m³ fiyatıdır.

Projede belirtilen yeni panoların konulacağı alanda pano düzenine göre beton dökülmeden önce yer tesfiyesi yapılacaktır.

 

3.47. MAKİNE İLE (TUVENAN KUM-ÇAKIL TEMİN EDİLEREK) EL İLE SERME, SULAMA, SIKIŞTIRMA YAPILMASI

 

Kum veya çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m³ fiyatıdır.

 

3.48. EL İLE HER CİNS ZEMİNDE HENDEK DOLGUSU YAPILMASI

 

Hendek kenarındaki(veya ariyetten getirilen) toprağın, ihtiyaca göre yeniden kazılması, ot, kök, kesek, taş ve çakıllardan temizlenip elde edilecek yumuşak toprağın bulunduğu yerden hendek içine atılarak 20 şer santimlik tabakalar halinde serilmesi, boru altı ve yanlarında, boş yer kalmayacak şekilde şişlenerek ahşap tokmakla tokmaklanması ve boru üstünden itibaren yer seviyesine kadar devam ettirilmesi ve daha üstte kalan kısmın bakiye kazı malzemesi ile doldurularak sıkıştırılması, dolgu üstünün tesviye ve tanzimi için gerekli her türlü işçilik malzeme, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1m³ fiyatıdır.

 

3.49. MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (GEVŞEK VE BİTKİSEL TOPRAK, GEVŞEK SİLT, KUM, KİL, KİLLİ KUM VE ÇAKIL, KÜREKLE ATILABİLEN TAŞLI TOPRAK VE BENZERİ ZEMİNLER)

 

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme kayıpları, işçilik, araç, araç ve gereç giderleri yüklenici karı ve genel giderler dahil( taşımalar hariç) 1m³ fiyatıdır.

Projede belirtilen yeni panoların konulacağı alanda pano düzenine göre beton dökülmeden önce yer tesfiyesi yapılacaktır.

 

3.50. PANO ALTLARI İÇİN EL İLE BETON YAPILMASI (100X60X20CM EBATLARINDA)

 

Panoların yerleştirileceği yerlere 60cm genişlik, 100cm uzunluk ve en az 20cm derinliğe sahip olacak şekilde el ile beton yapılıp dökülerek yere paralel olacak şekilde tesviyesinin yapılması. Betonların üst kısmı pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır. Beton dökülürken panolara bağlantıları yapılacak kablolar göz önünde bulundurularak gerekli yerlerde boşluk veya boru bırakılacaktır.

 

MADDE 4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

 

4.1. Yapılacak iş için % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi uygulanacaktır. 

4.2. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

4.3. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

4.4. Yüklenici firma muayene esnasında gözlemci bulunduracak ve bu gözlemci muayene sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

4.5. Alınacak/Kullanılacak malzemeler için Madde 2.2. de belirtilen hükümler geçerlidir.

4.6. Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

MADDE 5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

 

5.1. Malzemeler taşınma esnasında dış etkenlerden ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde korunması yükleniciye aittir.

5.2. Kullanılacak bütün malzemelerin piyasa teamülü orijinal, kullanılmamış yeni olacaktır.

5.3.Kullanılacak malzemenin TSE ve CE belgelerinden en az bir tanesinin bulunması kesinlikle şarttır.

 

MADDE 6. GARANTİ ŞARTLARI:

 

6.1. Kullanılacak malzemelerin garanti süresi en az 2 (iki) yıl olacaktır.

6.2.Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

6.3.Garanti süresi boyunca üretim koşullarından dolayı oluşabilecek hasar ve bakımlar için yüklenicinin kusuru giderememesi durumunda idarenin belirleyeceği tüzel kişilik tarafından yapılan onarım bedeli yüklenicinin teminatından kesilecektir.

                                        

6.4.İmalattan sonra elektrik tedarik firması tarafından kesilecek olan faturalarda reaktif güç bedeli tespit edilmesi durumunda yüklenici bu bedeli ödeyerek tekrar aynı bedelin çıkmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

 

 

 

60 EVLER LOJMANLARI ÇEVRE AYDINLATMASININ VE 2000-ISM-BAR-118 ALBÜM NUMARALI LOJMAN TESHİN MERKEZİNİN ELEKTRİK HATLARININ MEBS OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI ELEKTRİK HATLARINDAN AYRILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .............................................................................. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI

b) Adresi:Abdülkhakhamit Cad. MAMAK / ANKARA

c) Telefon numarası:3123509797

ç) Faks numarası:3123530355

d) Elektronik posta adresi:-

 

2.2. Yüklenicinin

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:

b) T.C. Kimlik No:

c) Vergi Kimlik No:

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) Bildirime esas faks numarası:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı :  60 Evler Lojmanları Çevre Aydınlatmasının ve 2000-ISM-BAR-118 Albüm Numaralı Lojman Teshin Merkezinin Elektrik Hatlarının MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Elektrik Hatlarından Ayrılması İşi

3.2. İşin yapılma yeri: MEBS Okl. ve  Eğt.Mrk.K.lığı Mamak/ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Elektrik Hatlarının Ayrılması ve Sokak Armatürlerinin Yenilenmesi.

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

 

Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen .................................................................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline

dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

 

 

Madde 7 Sözleşmenin ekleri

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

 

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Sözleşme Tasarısı,

2-Uygulama Projesi,

3-Mahal Listesi,

4-Özel Teknik Şartname,

 

Madde 8 İşyerinin yükleniciye teslimi

8.1.Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi için işyeri, ihaleye esas proje ve mahal listesine göre; eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde kontrol edilerek, İdare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından yükleniciye teslim edilir. Bu hususta iki taraf arasında bir tutanak düzenlenir.

 

8.2. Yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur.

 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

 

9.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

 

Madde 10 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

10.1. İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

10.2. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 10.2.1. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

 

10.2.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

10.2.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

 

10.3. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

          a. İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,

          b. İdarenin,  bu  sözleşmede  ve  şartnamede  sözleşmenin  ifasına  ilişkin  yükümlülüklerini

öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,

          c. Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,

          ç. Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

          d. Yüklenicinin   bu   engeli   ortadan   kaldırmaya   gücünün   yetmemiş   olması,  hallerinde,

yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni sürelerini gösterir takvimi en geç 3 (üç) iş günü içinde idareye bildirir.

 

Madde 11-Teminata ilişkin hükümler

11.1. Geçici ve Kesin teminat alınmayacaktır.

 

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğünce ödenir.

12.2. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

12.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

 

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

Madde 16. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri:

16.1. Yüklenici işleri gereken özen ve ihtimamı göstermeye sözleşme konusu malı–işi sözleşme dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedeli dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici üslenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici idarenin ve üçüncü şahısların zararlarını karşılamak zorundadır.

 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması

17.1. Yüklenici, işin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlardan ve işyerindeki

her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar sorumludur.

 

Madde 18- Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

18.1. İşin teslim süreleri içinde yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kabul komisyonu oluşturularak özel- genel teknik şartname esas ve usullerine göre kabul yapılır.

18.2. İşlerin özel- genel teknik şartname  ve sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.

18.3. Kabul komisyonu, kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.

18.4. Yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

18.5. İşin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

18.6. Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 

Madde 19 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

19.1. Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

19.2. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

19.3. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder.

19.4. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin kabulüne kadar saklanır.

19.5. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden başlamak üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.

19.6. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

 

Madde 20. Yüklenicinin Sorumlulukları :

20.1. Güvenlik Önlemleri: Yüklenici;

      a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,

      b. İş yerlerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,

      c. İş yerinin ve bu iş nedeniyle  kendisine  tevdi  edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç                                                                                                                                                                 

ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,                                   

      ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı kabul eder.

20.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

20.1.Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve İLO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

 

20.2.Çalışanların sağlık işleri

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

20.3.Çalışanların kazaya uğramaları

Yüklenicinin tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

20.4.Çalışanların yiyeceği ve içeceği

Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. Ancak bu, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır.

20.5.Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları

Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, idare veya yapı denetim görevlisi tarafından  yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde 10 gün süreli gecikme cezası uygulanır.

22.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

22.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

22.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

 

Madde 23. Garanti Şartları:

23.1. Yüklenici yapmış olduğu bakım onarım işi ile ilgili olarak kullandıkları malzemelerde ve yaptıkları işte meydana gelecek her türlü eksiklikleri onarmakla veya yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde oluşacak işçilik ve imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

24.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar

 

24.1.1.Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

24.1.2. İdare aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder;

 Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözlemmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

Madde 25 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

25.1. Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve dokümandaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

 

Madde 26- Anlaşmazlıkların çözümü

26.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 27 - Diğer hususlar

27.1. Yapım işinin uygulanması ile ilgili tüm hususlar Özel-Genel Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilmiş olup bu esaslara göre yürütülecektir.
 

27.2. İş bitiminde Özel-Genel Teknik Şartname esaslarına göre kontrolü yapılacaktır.
 

27.3. Sözleşmenin uygulanmasında yetkiler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre yapılacaktır.
 

27.4. Mücbir sebep takdiri, ihtar, fesih onayı,  uygulaması ve hazine zararlarının tahsili gibi işlemler İdarece yapılacaktır.
 

27.5. Yerlerinden sökülen moloz ve atıklar yüklenici tarafından taşınarak tahliye edilecektir.
 

27.6. Demontajı yapılan geri dönüşümlü malzemelerin listesi tutulacak, listede beyan edilen malzemeler idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından istiflenecektir.

 

27.7  İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler, yüklenici firma tarafından alınacaktır.

 

27.8. İş esnasında meydana gelen tüm kaza, hasar, yaralanmaların sorumluluğu yüklenici firmaya aittir. Kaza, hasar yada yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda yüklenici firma bu durumların giderilmesi, onarılması gibi gerekli işlemleri yapacaktır.

 

27.9.Yüklenici, işyerinde sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. Yüklenici yer tesliminden sonra idareye, çalıştıracağı işçilerin kimlik fotokopilerini, ve sigorta giriş belgelerini mutlaka teslim edecektir. Günlük

çalıştırılacak personel isimleri işe başlamadan 1 gün önce sözlü olarak idareye bildirilecek sonrasında kimlik fotokopileri teslim edilecektir. Yer teslimine müteakip Sosyal Güvenlik Kurumundan Söz konusu işe ait dosya açtırılarak idareye teslim edilecektir.

 

27.10. Yüklenici; kendisine yer teslimi yapıldıktan sonra işe başlamadan önce çalışacağı şantiye alanına elektrik ve su için ayrı ayrı elektronik süzme sayaç takarak kullandığı elektrik ve su tutarını belirleyecektir.İşin bitmesini müteakip sayaç sökülerek o ayki elektrik ve su faturasındaki birim fiyat üzerinden kullanılan tutar, yapı denetim heyeti tarafından belirlenerek yüklenicinin 4 'üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğüne yatırması sağlanacaktır. Yatırılan elektrik ve su bedeline ait dekontlar yapı denetim heyetine teslim edildikten sonra hakediş ödemelerine geçilebilecektir.

28. - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

28.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

28.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 29 - Yürürlük

29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 30  Sözleşmenin imzalanması

30.1. Bu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/2016 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.