2022/504567 - 5'inci Hudut Alay Komutanlığı Hizmet Binası İhtiyaçlarına Yönelik Dayanıklı Mal Ve Malzeme

5’İNCİ HUDUT ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

5'İNCİ HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DAYANIKLI MAL VE MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2-İhale konusu malın

3- İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’İNCİ HD.A.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Ambalajlama Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. Her türlü hava şartlarından, ulaşımdan vb. etkenlerden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır. Piyasa teamüllerine uygun olarak ambalajlanmış olacaktır. 47.2. Genel hususlar a. İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebilecektir. Bu durumda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. b. Benzer iş tanımı; birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatında birbirine eşit olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak iş deneyim belgeleri Her türlü SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK malzemesi alımı benzer iş tanımına uygun olacaktır. c. İhale işlem dosyasının tüm sayfaları, İdare ile yüklenici veya vekili tarafından karşılıklı imzalanacaktır. İleride doğabilecek hukuki ihtilaflarda 5 inci Hd.A.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığında alıkonulan nüsha geçerli olacaktır. Taraflar bu hususa uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. ç. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz sureti sözleşme yapılırken idareye teslim edilecek ve sözleşmeye eklenecektir. d. İhale dokümanında yer alan tüm cezalar yüklenicinin ilk alacağından, yoksa müteakip alacağından, o da yoksa Saymanlık veznesine nakit olarak yatırılmak suretiyle alınacaktır. Cezalar KDV hariç hesaplanacaktır. Cezanın, malın kati kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. e. Kesin teminat sözleşmenin 11 inci maddesinde belirtilen esaslarda geri verilecektir. Yüklenicinin idareye borcu bulunmadığını gösteren; 5 inci Hd.A.K.lığınca imzalanacak kesin teminatın iade edilebileceğine dair yazının İhale Komisyon Başkanlığına gönderilmesi halinde kesin teminat iade işlemleri yapılacaktır. Garanti süreli mallar için gönderilecek teminat iade yazılarında malların garanti süresinden önce tüketildiğinden teminatın tamamının veya taahhüt yerine getirildiğinden teminatın yarısının iade edilmesi hususlarından biri mutlaka belirtilecektir. Bu uygulamaya mal alan birlikler ve yüklenici uymak mecburiyetindedir. f. Sözleşmede değişiklik yapılması: Alıcı makam ihtiyaç durumuna göre yüklenici ile idarenin karşılıklı anlaşması kaydıyla başka bir yerde teslimat yaptırabilecektir. g. Lağv ve intikal hali: Teslim yeri birlik veya kurumun lağv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri birlik/kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; bütün işlemler sözleşmeyi devralan makamca yürütülür. h. Sözleşmenin tarafların rızası ile tasfiyesi hususunda 4353 sayılı kanunun 31 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. ı. Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde 23.2.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici, bu kanun hükümlerine uyacağını peşinen kabul eder. 47.3. Mal teslimine ilişkin hususlar a. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 34.1 inci maddesi hükümleri uygulanır. b. Teslim edilecek mallar, 5 inci Hd.A.K.lığınca görevlendirilecek rütbeli personelin göstereceği yere yüklenici tarafından taşıma, montaj, tahmil, tahliye ve istifleme işlemi dahil bütün giderler yüklenici firmaya ait olmak üzere teslim edilecektir. Teslim edilen mal, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. c. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir. ç. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (Bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 47.4. İhtar uygulamasına yönelik düzenlemeler a. Sözleşme yürütülmesi esnasında ihtar şartlarının oluşması halinde yükleniciye verilecek ihtar posta kanalıyla gönderilecektir. b. Ceza hesaplaması yüklenici tarafından taahhüdün süresinde yerine getirilmemesini takip eden günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (mal teslim edilen gün dahil) hesap edilecektir. c. Cezalı sürenin başladığı, sözleşmenin 2.4 ncü maddesindeki esaslara göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben posta kanalıyla ihtar çekilecektir. ç. İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günün ertesi gününden itibaren başlayacak, ancak ceza hesaplaması taahhüdün yerine getirilmemesini takip eden günden itibaren başlatılacaktır. İhtarlı süre içerisinde yüklenicinin 1 (bir) defa mal getirme hakkı vardır. Bu süre içerisinde malın ret edilmesi durumunda sözleşme hükümlerine göre itiraz hakkı vardır ancak malın değiştirilmesi söz konusu değildir. d. Taahhüdün yerine getirilmemesini takip eden günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin mal getirmesi halinde getirilen mal kabul edilecek ve uygulanacak ceza, teslime kadar geçen süre için (mal teslim edilen gün dahil) hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar posta kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecek ve bu tebliğ geçerli olacaktır. 47.5. Garanti, bakım ve onarımla ilgili hususlar a. İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenici tarafından teslim edilecek malların garantisi; kati kabul tarihinden itibaren en az 12 (oniki) aydır. b. Yüklenici, teslim etmeyi taahhüt ettiği mala ilişkin ihale dokümanında yer alan Garanti Taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp mal teslimatı ile birlikte malı teslim alan mal saymanlığına teslim edecektir. c. Bu sözleşme kapsamında alınan malın kullanımı esnasında problemlerle karşılaşılması halinde veya garanti süresi içerisinde malın niteliklerinin tespiti için veya bu süre içerisinde değiştirilerek yerine getirilen malların muayeneleri, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki kontrol muayenesi esaslarına göre yapılacaktır. ç. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malın yerine, yükleniciye yapılacak yazılı tebligatı müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, 10 (on) günlük süre içerisinde bu malın yerine bir kez daha mal getirilebilecektir. d. Bu süre içinde hiç mal getirilmemesi veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, sözleşme yürürlükte ise, idare bozulan malların bedelini yüklenicinin alacağından keserek veya kati teminatını paraya çevirerek tahsil edecektir. Yüklenicinin alacağı veya teminatı bozulan malların bedelini karşılamadığı durumda veya sözleşme süresi sona ermiş ise, teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. e. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malların değiştirilmesi için yapılacak tebliği müteakip 5 (beş) gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için söz konusu malın tamamının parasal tutarının %0,5 (binde beş) tutarında para cezası verilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde 5 (beş) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat müdürlüğü vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde tahsil edilecektir. f. Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.