HİZMET ALIMI İLANI

TALEP NO: 666

 

 

 

 

Başkanlığımız bünyesinde aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda hizmet alımı yapılacaktır.

 

 

1-   Teklifler 29/12/2016 tarih ve  saat16:00 ‘ya  kadar, U.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, posta ve faxyoluyla da gönderilebilir. Fax gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.

 

2-   Kısmi teklif verilmeyecektir. / Kısmi teklif verilebilir.

 

3-   Hizmetin tedarikine ilişkin her türlü giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) hizmet sunucusuna aittir.

 

4-   Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilecektir.

           

5-   Tekliflerin, idare tarafından standart hale getirilen ve aşağıda bulunan Teklif Mektubu

formunun eksiksiz doldurularak verilmesi gerekmektedir.

 

6-   Sözleşme yapılacak ve kesin teminat alınacaktır.

 

 

 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı GörükleKampusü 16059 Nilüfer / BURSA

 

Tel     :0224 294 02 92

Fax    :0224 294 02 54

 

 

 

TEKLİF MEKTUBU

(Hizmet Alımı)

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(Satın Alma Müdürlüğüne)

 

                                                                                                          Tarih: …./…./……..

 

Teklif Vermeye Yetkili Kişinin;
Adı ve Soyadı
Firma Adı
Açık Tebligat Adresi
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
Telefon ve Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi

 

Sıra No	Hizmetin Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam
1	Zorunlu trafik sigortaları (41 adet)
		KDV’siz Genel Toplam (TL)

 

 

 

1-   Yukarıda belirtilen hizmet alımına ait teklifimizi KDV hariç ……………….. TL bedel karşılığında vermeyi kabulve taahhüt ediyorum/ediyoruz.

 

2-   Teklifimiz   …./…./……… tarihine  kadar geçerlidir.

 

3-   Söz konusu hizmet ilan ve eki teknik şartnamede belirtilen tarih ve saatlerde yerine getirilecektir.

 

4-   Teklifimizin kabul edilmesi halinde sipariş yazısının, yukarıda yer alan; elektronik posta adresime veya faxnumarama tebligat yapılmasını   :

 

 

kabul ediyorum.

kabul etmiyorum.

 

 

 

 

                                                      Teklif Vermeye Yetkili Kişinin; 

 

 

                                                      Adı ve Soyadı                 :

İmzası                            :

                                                      Firma Kaşesi                  :

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE ARAÇLARI LİSTESİ

 

Sıra No:	Plaka No	Sigorta Bitiş Tarihi	Tescil Seri No	Model	Cinsi	Marka	Miktar	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat     (TL)
1	16 NUH 96	20.01.2017	CO 801614	2015	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
2	16 RK 054	23.01.2017	AA 467287	2005	KAMYONET	ISUZU	1 adet
3	16 GD 240	30.01.2017	AS 905647	1998	ARAZÖZ	FORD	1 adet
4	16 GD 241	31.01.2017	AS 905648	2004	ARAZÖZ	DESOTO	1 adet
5	16 GK 723	01.02.2017	O 957741	2000	MİNİBÜS	PEUGEOT J9	1 adet
6	16 GU 638	01.02.2017	R 241308	2002	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	1 adet
7	16 LA 890	01.02.2017	M 131618	1985	TRAKTÖR	FIAT	1 adet
8	16 LT 968	01.02.2017	CE 832572	1985	TRAKTÖR	ŞTYR	1 adet
9	16 NV 413	01.02.2017	AU 322736	1986	ARAZÖZ	FORD	1 adet
10	16 R 1040	01.02.2017	AD 286730	2006	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
11	16 R 1060	01.02.2017	AD 286731	2006	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
12	16 RK 300	01.02.2017	R 248048	2002	OTOBÜS	BMC 850 RE	1 adet
13	16 GA 904	02.02.2017	BH 012308	1999	MİNİBÜS	MERCEDES	1 adet
14	16 HR 061	02.02.2017	C 363777	1980	TRAKTÖR	ŞTYR	1 adet
15	16 RK 020	08.02.2017	AA 465016	2005	MİNİBÜS	VOLKSWAGEN	1 adet
16	16 RY 122	09.02.2017	AD 287559	2006	BİNEK OTO	FORD	1 adet
17	16 RK 084	12.02.2017	AV 998662	2005	BİNEK OTO	AUDİ	1 adet
18	16 YT 382	13.02.2017	H 740269	1990	TRAKTÖR	ŞTYR	1 adet
19	16 E 0709	05.03.2017	AB 024417	2005	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	1 adet
20	16 DE 881	08.03.2017	AJ 088086	2007	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
21	16 DE 909	08.03.2017	BJ 780187	2007	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
22	16 E 0886	08.03.2017	AB 028290	2005	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	1 adet
23	16 RK 139	08.03.2017	AJ 088084	2007	KAMYONET	FORD TRANSİT	1 adet
24	16 RY 161	08.03.2017	CA 391588	2007	BİNEK OTO	VOLKSWAGEN	1 adet
25	16 RY 163	08.03.2017	CA 391590	2007	BİNEK OTO	VOLKSWAGEN	1 adet
26	16 RY 174	08.03.2017	CA 391589	2007	BİNEK OTO	VOLKSWAGEN	1 adet
27	16 E 0472	12.03.2017	AB 024414	2005	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	1 adet
28	16 E 5396	12.03.2017	AB 024415	2005	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	1 adet
29	16 E 5724	12.03.2017	T 955037	2005	TRAKTÖR	NEW HOLLAND	1 adet
30	16 RK 080	12.03.2017	AJ 088514	2007	BİNEK OTO	VOLVO	1 adet
31	16 RK 086	12.03.2017	AA 465993	2005	MİNİBÜS	VOLKSWAGEN	1 adet
32	16 RK 092	12.03.2017	AJ 087620	2007	MİNİBÜS	MERCEDES	1 adet
33	16 RK 194	12.03.2017	AJ 088085	2007	KAMYONET	FORD RANGER	1 adet
34	16 DE 380	19.03.2017	CC 298811	2007	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
35	16 RK 125	27.03.2017	AJ 090905	2007	KAMYONET	NISSAN	1 adet
36	16 RK 004	24.05.2017	AA 467391	2001	BİNEK OTO	RENAULT	1 adet
37	16 KT 875	26.05.2017	C 086005	1975	TRAKTÖR	FORD	1 adet
38	16 RK 830	21.06.2017	CA 375033	2005	OTOBÜS	GÜLERYÜZ	1 adet
39	16 N 0311	18.07.2017	AZ 894240	2010	MİNİBÜS	FORD TRANSİT	1 adet
40	16 GS 645	18.09.2017	AO 201250	2008	MİNİBÜS	FORD	1 adet
41	16 NAB 74	26.12.2017	BY 053600	2013	BİNEK OTO	VOLKSWAGEN	1 adet

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ RESMİ ARAÇLARININ ZORUNLU TAŞIT SİGORTA HİZMETİ ALIMINA  AİT SÖZLEŞME

 

Madde 1-Sözleşmenin Tarafları

1.1Bu sözleşme, bir tarafta Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………..(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin   

       a)  Adı:Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

       b)  Adresi : İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA

       c) Telefon numarası: 0224 294 02 61

       ç) Faks numarası: 0224 294 02 53 / 294 02 54

       d) Elektronik Posta Adresi : satinalma@uludag.edu.tr

2.2. Yüklenicinin;

a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:

b)Vergi Kimlik No: 

c) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

ç) Telefon numarası:

d) Bildirime esas faks numarası:

e) Bildirime esas elektronik posta adresi  :

2.3.Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Tanımlar

3.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 4- İş tanımı

4.1. Sözleşme konusu  iş; Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan 41 adet resmi aracın 2017 yılına ait zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması işidir.

 

Madde 5- Sözleşmenin türü ve bedeli

5.1     Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan  ……………  (Türk Lirası) bedel üzerinden akdedilmiştir.

5.2 Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

5.3 Sözleşme kapsamında alımı yapılacak hizmetin miktarı:

NO	PLAKA NO	SİGORTA SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	16 NUH 96	20.01.2017	1 adet
2	16 RK 054	23.01.2017	1 adet
3	16 GD 240	30.01.2017	1 adet
4	16 GD 241	31.01.2017	1 adet
5	16 GK 723	01.02.2017	1 adet
6	16 GU 638	01.02.2017	1 adet
7	16 LA 890	01.02.2017	1 adet
8	16 LT 968	01.02.2017	1 adet
9	16 NV 413	01.02.2017	1 adet
10	16 R 1040	01.02.2017	1 adet
11	16 R 1060	01.02.2017	1 adet
12	16 RK 300	01.02.2017	1 adet
13	16 GA 904	02.02.2017	1 adet
14	16 HR 061	02.02.2017	1 adet
15	16 RK 020	08.02.2017	1 adet
16	16 RY 122	09.02.2017	1 adet
17	16 RK 084	12.02.2017	1 adet
18	16 YT 382	13.02.2017	1 adet
19	16 E 0709	05.03.2017	1 adet
20	16 DE 881	08.03.2017	1 adet
21	16 DE 909	08.03.2017	1 adet
22	16 E 0886	08.03.2017	1 adet
23	16 RK 139	08.03.2017	1 adet
24	16 RY 161	08.03.2017	1 adet
25	16 RY 163	08.03.2017	1 adet
26	16 RY 174	08.03.2017	1 adet
27	16 E 0472	12.03.2017	1 adet
28	16 E 5396	12.03.2017	1 adet
29	16 E 5724	12.03.2017	1 adet
30	16 RK 080	12.03.2017	1 adet
31	16 RK 086	12.03.2017	1 adet
32	16 RK 092	12.03.2017	1 adet
33	16 RK 194	12.03.2017	1 adet
34	16 DE 380	19.03.2017	1 adet
35	16 RK 125	27.03.2017	1 adet
36	16 RK 004	24.05.2017	1 adet
37	16 KT 875	26.05.2017	1 adet
38	16 RK 830	21.06.2017	1 adet
39	16 N 0311	18.07.2017	1 adet
40	16 GS 645	18.09.2017	1 adet
41	16 NAB 74	26.12.2017	1 adet
TOPLAM

 

Madde 6-Sözleşme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, vb.  giderleri sözleşme bedeline dahildir.

Madde 7 – İşin süresi

7.1. İşe başlama tarihi sözleşmenin  imzalandığı tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadardır.

7.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. 

7.3. İşe başlama tarihi 20.01.2017, işi bitirme 31.12.2017tarihi’dir.

 

Madde 8- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi

8.1.İşin yapılacağı yer:Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İç Hizmetler Şube Müdürlüğü’dür.

8.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi :İşyeri teslimi yapılmayacak ve 7. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.

 

Madde 9- Teminata ilişkin hükümler 

9.1. Kesin teminat :

9.1.1.Yüklenici bu işe ilişkin olarak ………...TL ( ………………..….      Türk Lirası) kesin teminatvermiştir.

 

9.2.  Ek kesin teminat:

9.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

9.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

9.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

 

9.3.  Kesinteminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

9.3.1. Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.

9.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye olan borçlarının hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

9.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir.

9.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

Madde 10- Ödeme yeri ve şartları

10.1. Ödeme yeri

10.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler, (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimince yapılacaktır.

10.2. Ödeme koşulları ve zamanı

10.2.1. Ödemeye esas para birimi TL (Türk Lirası)’dır.

10.2.2. İdare, sözleşmede belirtilen taşıtların sigorta bitiş tarihleri esas alınarak yapılan poliçelerin Yüklenici tarafından idareye teslim edilmesini müteakip, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (Otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

10.2.3.Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

10.2.4. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.

 

Madde 11- Fiyat farkı

11.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

11.2.Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 12- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

12.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

12.1.1 Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

12.1.2. Yukarıdabelirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,              

zorunludur.

12.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

 

12.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:

12.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Madde 13- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri

13.1 İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

 

Madde 14- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

14.1. Yüklenici,sözleşme konusu araçların sigorta bitiş tarihlerine düzenlemiş olduğu poliçeler ve  kabul işlemlerinin yapılmasına ilişkin talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır.

14.2. Yerine getirilen hizmetin tamamlandığına ait belgeler, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından teslim alınarak, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde kabul işlemleri yapılır.

 

Madde 15- Sözleşmede değişiklik yapılması

15.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

 

Madde 16- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

16.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilerek,  sözleşme feshedilir.

 

Madde 17- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

17.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda ceza tutarı  uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilerek, sözleşme feshedilir.

 

Madde 18- Cezalar ve sözleşmenin feshi

18.1.   İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

18.1.1. Yüklenicinin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak ve zamanında yerine getirmemesi ve herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda, idare tarafından en az 10 (on) gün süreli ihtar yapılarak, gecikilen her gün ya da tespit edilen her bir aykırılık için sözleşme bedelinin 0,001 (binde bir) oranında ceza tutarı uygulanacaktır. İdarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

18.1.2. Sözleşme hükümlerine göre tespit edilen aykırılıklar, sözleşme süresi boyunca ardı ardına veya aralıklı olarak 3 (üç) kez gerçekleşirse, 18.1.1 maddesinde belirtilen ceza tutarı uygulanmakla birlikte, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

18.2. Yukarıda belirtilen cezalar, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

18.3. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmeyecektir.

 

Madde 19- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

19.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Madde 20- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

20.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme hükümleri çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

20.2.İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmayacaktır.  Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

20.3.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş eksilişinin zorunlu olması halinde, idare ve yüklenici arasında mutabakat sağlanarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

 

Madde 21- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

21.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Madde 22- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

22.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan iş yapılması,veya işin sigorta mevzuatlarında yer alan ve işin özelliği nedeniyle belirlenmiş yasal süre ve tarihlere uyulmaması, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

 

Madde 23- Hüküm bulunmayan haller

23.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

 

Madde 24- Anlaşmazlıkların Çözümü

24.1.Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Bursa İdare mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 25- Yürürlük

25.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 26 - Sözleşmenin imzalanması

26.1.  Bu sözleşme 26 (yirmialtı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  … / 12 / 2016 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.

 

 

                     İDARE                             YÜKLENİCİ

             Hüseyin DURMUŞ                           

   İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.                                  Şirket Yetkilisi