1150 Adet Küçük Boy Boru Kumlama İşi

              İLAN

            Aşağıda adı, alım şartları ve teknik açıklaması bildirilen 1 kalem hizmet ihtiyacımız vardır. Birim ve toplam olmak üzere son fiyatınızı İdaremizce hazırlanan teklif cetveline uygun şekilde yazarak, mevcut değilse olmadığına işaret ederek süresi içinde görevli memurumuza vermenizi veya masrafları tarafınıza ait olmak üzere göndermenizi rica ederiz. 

                                                                                                                                                MKEK AĞIR SİLAH VE ÇELİK

                                                                                                                                                   FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

1-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI: Teklifler MKEK Ağır Silah Ve Çelik Fabrikası Müdürlüğüne; faks, e-posta (adres:soner.ercim@mkek.gov.tr) ya da kapalı zarf şeklinde olmak üzere süresinde gönderilecektir. Tekliflerin geçerlilik süresi son teklif verme tarihini izleyen günden itibaren en az 30 gündür. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Birim fiyat teklif mektubu teklif sahibinin adı soyadı/ ticaret ünvanı, vergi numarası/ T.C. kimlik numarası, tebligat adresi ile faks, e-posta ve telefon bilgileri yazılarak veya kaşelenerek imzalanacaktır. İstekli bilgileri mevcud olmayan veya imzasız teklifler değerlendirmeye alınmaz.

2-GEÇERLİ PARA BİRİMİ: Fiyatlar Türk Lirası cinsinden varsa ÖTV dahil, KDV hariç verilecektir. Döviz cinsinden verilen teklifler Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilecektir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sipariş bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ilave olarak ödenir.

3-TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN GİDERLER: Tekliflerin sunulması sırasında ortaya çıkacak her türlü nakliye, banka ve havale masrafı ile ‰9,48 (Binde dokuz virgül kırk sekiz) damga vergisi bedeli yükleniciye aittir.

4-MALIN TESLİMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR: Malın teslim yeri MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Ambarları olup, işin tamamı 3 ay içinde teslim edilecektir. Malzeme Analiz Raporu ( ), Güvenlik Bilgi Formu ( ),  Ürün Menşei Belgesi ( ), Garanti Belgesi ( ), Sertifika (  ), Operasyon Raporu (ü) numune ve kafile teslimatında mutlaka verilecektir. İstenilen belge veya belgelerin teslim edilmemesi red sebebi olduğu gibi bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı muayene ve kabul işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden de yüklenici sorumlu olacaktır.

5-TEKLİF SUNAMAYACAK OLANLAR: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, ihalelere katılmaktan yasaklı oldukları Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen gerçek veya tüzel kişiler bu alım için teklif veremezler.

6-ÖDEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR: Ödemeler kesin kabulü müteakip Fabrikamız finans durumuna göre yüklenici hesabına havale edilmek suretiyle yapılır. Kısmi kabul yapılabilir. Sipariş konusu işin denetim, muayene ve kabul işlemleri teknik şartname hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacaktır. Mal alımlarında reddedilen malzemelerin 90 gün içerisinde yüklenici tarafından teslim alınması zorunludur.

7-FATURA DÜZENLENMESİ:  Faturadaki miktar, sipariş miktarımızı kesinlikle geçmeyecektir. Talep fazlası mal red olacaktır. Yüklenici faturasını 1 asıl 2 kopya, suret veya fotokopi olarak düzenleyecek; fatura üzerine dosya numarası ile banka hesap numarası yazılacaktır. Mal veya hizmet kabule müteakip 7 gün içinde fatura edilecektir.

8-GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR: a.Tek partide yapılacak teslimat ve işlerde; İdare tarafından yapılan süre uzatımından kaynaklanan haller hariç, yüklenici şartlarına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‰2'si (bindeiki) oranında gecikme cezası uygulanır. b. Partiler halinde yapılacak teslimat ve işlerde; İdare tarafından yapılan süre uzatımından kaynaklanan haller hariç, yüklenici şartlarına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği taktirde gecikilen her takvim günü için gecikmeye esas parti bedelinin ‰2'si (bindeiki) oranında gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası toplam tutarı her halükarda sipariş bedelini aşamaz.

9-GECİKME CEZASININ TAHSİLİ: Yüklenici şartlarına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde İdarece 20 (yirmi) gün süreli gecikme ihtarı verilecek ve bu sürede de gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. İdarenin herhangi bir itirazı kayıt koymaksızın malı teslim almış olması gecikme cezası talep hakkını düşürmez.

10-SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI: Mücbir sebepler veya İdareden kaynaklanan sebepler dolayısıyla, yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin olarak yüklenici lehine süre uzatımı verilebilecektir. Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından durumun belgelendirilmesi zorunludur.

11-SİPARİŞİN İPTALİ:  Gecikme cezasına ilişkin hükümlerde belirtilen gecikme ihtarına rağmen teslimatta gecikmenin devam etmesi halinde veya yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanında yer alan hükümlere uygun olarak yerine getirmemesi üzerine İdarenin 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda İdare, kamu yararı ilkesini göz önünde tutarak siparişi cezalı olarak devam ettirmekte veya ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın siparişi iptal etmekte serbesttir.

12-ALTERNATİF TEKLİFLER: Bu alımda alternatif teklif verilemez. İsteklinin alım konusu işe kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verdiğinin anlaşılması halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Süresi içerisinde ulaşmak kaydıyla sonraki teklif  fiyatının daha düşük olması halinde kamu yararı gereğince teklifin kabulü idarenin takdirindedir.

13-AVANS VE FİYAT FARKINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Sipariş konusu iş için avans verilmeyecektir. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dâhil olmak üzere sipariş süresince, işin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Tedarikçi firmalar sipariş öncesi ve sonrası ürün, hizmet, kalite sistem şartları bakımından değerlendirilecek ve AQAP 2120 ve/veya ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip olup buna ilişkin belgesini teklifi ekinde sunanlar öncelikli olarak tercih edilecektir. Birinci maddede belirtilen teklifte bulunması zorunlu şekil şartlarına ilişkin düzenleme, yaklaşık maliyetin altında fiyat sunmuş olan başkaca istekli bulunmuyorsa dikkate alınmayacaktır.

15-GİZLİLİK ANLAŞMASI: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve işin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın işe ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır.

16-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Sipariş halinde, doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İlan edilen dokümanlar bilgi amaçlı olup uyuşmazlıklarda idaremizdeki dökümanlar geçerli döküman sayılacaktır.

17-HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: Burada belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

18-DİĞER HUSUSLAR: a. Teklif vermek suretiyle; ihtiyaç konusu malzemenin alımına ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı, teklif fiyata dahil olan tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere alım dokümanında yer alan tüm düzenlemelerin dikkate alınarak teklif verildiği, dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımların firma tarafından peşinen onaylandığı kabul edilecektir. b. Yükleniciler gerekli görüldüğü hallerde ilgili personelimiz ve/veya DKGT tarafından denetlenecektir. c. MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası bu alım işleminde  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp doğrudan alımı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

19-TEKNİK ÖZELLİKLER : Ç-TŞ-42-3009 numaralı teknik şartnameye göre alınacaktır.

İRTİBAT TELEFONU  : 0 318 224 30 00 / 3540  TEKNİK BİLGİ İÇİN : 0 318 224 30 00 / 3621

Son teklif verme tarihi: 15/12/2017 Cuma  günü  Saat:12.00